Раздел документа: Образцы документов , Договоры подряда
Образец договора на работы по демонтажу представлен ниже:
Договор на работы по демонтажу
Г. __________ __________
ООО "__________" в лице генерального директора __________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК" с одной стороны и ООО "__________" в лице директора __________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "ПОДРЯДЧИК", имеющий лицензию на производство строительной деятельности серии __________ рег.номер __________от __________года с другой стороны, заключили настоящий договор подряда о нижеследующим:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство
выполнить работы по демонтажу __________на земельном участке,
расположенном по адресу: __________ (далее – Работы).
Демонтаж __________производится ПОДРЯДЧИКОМ после __________.
Наименование, объемы и стоимость работ по настоящему договору указаны в
смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №
1).
Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с действующими
СНиПами и ГОСТами, а также в соответствии с __________ (Приложение № ___
к настоящему Договору).
1.2 ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1
настоящего Договора собственными силами или силами привлеченных
субподрядных организаций в соответствии с положениями настоящего
Договора и на основании Приложений к нему..
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ.
2.1 Стоимость работ по настоящему Договору является договорной,
определяется в соответствии со сметой (Приложение № 1) к настоящему
Договору и протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2), и
составляет __________, включая НДС 18 % - __________
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Расчет между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ за выполненные работы по
настоящему Договору осуществляется следующим образом:
3.1.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 50% от общей
стоимости Работ по настоящему Договору, что составляет __________,
включая НДС __________, в течение 5 (пяти) банковских дней после
подписания Договора.
3.2. Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Договору
производится Заказчиком после:
- выполнения всех работ по настоящему Договору, включая устранение
дефектов, выявленных при приемке работ по Договору;
- подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2;
- представления справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3,
в течение 10 (Десять) банковских дней путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Подрядчика.
3.3. Стоимость дополнительных работ, выполненных по указанию или с
согласия Заказчика, определяется Сторонами в дополнительных соглашениях
к настоящему Договору.
3.4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные
дополнительным соглашением к настоящему Договору, оплачивается
Подрядчиком при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком
своих обязательств.
4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
4.1. Датой начала выполнения работ является дата перечисления авансового
платежа (п.3.2. Договора) на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА.
4.2 Срок выполнения работ 45 календарных дней с даты начала выполнения
работ, согласно календарного плана выполнения работ (Приложение №3)
5.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
5.1. Обязательства ПОДРЯДЧИКА:
Для выполнения работ по настоящему Договору ПОДРЯДЧИК принимает на себя
обязательство:
5.1.1. Выполнить все работы по демонтажу __________ в объеме и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором и сдать выполненные работы и сдать
объект ЗАКАЗЧИКУ в установленный срок.
5.1.2. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с документацией, сроками
производства работ установленными настоящим Договором и строительными
нормами и правилами;
- качество выполнения всех работ в соответствии с технической
документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при
приемке работ.
5.1.3. Согласовать с __________время, сроки, условия проведения работ на
земельном участке, находящемся в __________ ведении, а также возможность
возведения в случае необходимости за свой счет и своими силами временных
сооружений на нем и места их расположения
5.1.4. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной
площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, недопущение
причинения вреда третьим лицам.
5.1.5. В пятидневный срок со дня окончания производства работ по
договору и приемки письменно известить об этом ЗАКАЗЧИКА.
5.1.6. Немедленно известить ЗАКАЗЧИКА и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для ЗАКАЗЧИКА последствий выполнения его
указаний о способе исполнения работы;
- иных независящих от ПОДРЯДЧИКА обстоятельств, угрожающих годности или
прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность
ее завершения в срок.
5.1.7. ПОДРЯДЧИК не вправе выполнять указания ЗАКАЗЧИКА, если это может
привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране
окружающей среды и безопасности работ.
5.1.8. В случае привлечения СУБПОДРЯДЧИКОВ к выполнению работ по
настоящему договору, нести ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение ими обязательств по договору. Привлечение
СУБПОДРЯДЧИКОВ к выполнению работ по настоящему договору производится
только на основании письменного согласия ЗАКАЗЧИКА.
5.1.9. ЗАКАЗЧИК обеспечивает точку подключения электроэнергии в пределах
__________ Квт. Подключение производится за счет ПОДРЯДЧИКА.
5.1.10. После сдачи ПОДРЯДЧИКОМ исполнительной документации ЗАКАЗЧИК
__________.
5.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,
предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
5.2. Обязательства ЗАКАЗЧИКА.
Для реализации настоящего Договора ЗАКАЗЧИК принимает на себя
обязательство:
5.2.1. Передать ПОДРЯДЧИКУ в 3-х дневный срок с даты подписания
настоящего Договора проектно-сметную документацию и Схему демонтажа
__________.
5.2.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных ПОДРЯДЧИКОМ в
порядке, предусмотренном настоящим Договором.
5.2.3. Осуществлять контроль за ходом и сроками исполнения работ по
Договору.
5.2.4. Назначить ответственного представителя ЗАКАЗЧИКА для контроля и
надзора за ходом работ и приемку выполненных работ.
5.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные
в других статьях настоящего договора.
6. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
6.1. ЗАКАЗЧИК приступает к приемке выполненных работ в течение трех дней
после получения сообщения ПОДРЯДЧИКА об их готовности к сдаче.
6.2. ПОДРЯДЧИК организует и осуществляет приемку результатов работ с
участием ЗАКАЗЧИКА. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется путем
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2.
6.3. В случае, если ЗАКАЗЧИК отказывается от подписания Акта
сдачи-приемки выполненных работ (п.6.2. Договора), то он обязан в
десятидневный срок со дня получения Акта направить ПОДРЯДЧИКУ
мотивированный отказ. ПОДРЯДЧИК после устранения выявленных замечаний
составляет новый Акт и направляет его ЗАКАЗЧИКУ. После подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 ПОДРЯДЧИК
представляет ЗАКАЗЧИКУ на подписание справку о стоимости выполненных
работ и затрат по форме КС-3.
6.4. ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ за 2 дня до начала приемки результата
полностью выполненных им работ два экземпляра исполнительной
документации, с письменным подтверждением соответствия переданной
документации фактически выполненным работам.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ.
7.1. ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство по обеспечению
строительства материальными ресурсами, необходимыми для выполнения
работ, упомянутых в п.1.1. в соответствии с технической документацией
или номенклатурой поставки ПОДРЯДЧИКА.
8. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА.
8.1. ЗАКАЗЧИК назначает своего ответственного представителя, который от
его имени осуществляет технический надзор и контроль за ходом и
качеством выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ работ, соблюдением графика выполнения,
качеством используемых ПОДРЯДЧИКОМ материалов.
8.2. ПОДРЯДЧИК ведет журнал производства работ, в котором отражается
весь ход фактического производства работ, а также все факты и
обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во
взаимоотношениях ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА.
8.3. Осуществляя контроль за ведением работ, ЗАКАЗЧИК не вмешивается в
оперативно-хозяйственную деятельность ПОДРЯДЧИКА.
9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
9.1. По настоящему Договору Стороны несут ответственность за надлежащее
выполнение своих обязательств в соответствии с действующим
законодательством РФ.
9.2. Выполнение ПОДРЯДЧИКОМ работ, приведших к увеличению стоимости
работ по Договору и не подтвержденных соответствующим дополнительным
соглашением Сторон, оплачиваются ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет.
9.3. При задержке сдачи работ свыше 10 (десяти) дней по вине ПОДРЯДЧИКА,
ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в виде пени в размере 0,1%
(ноль целых одна десятая процента) от стоимости настоящего Договора за
каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательств.
9.4. За несоблюдение сроков устранения дефектов в работе, определенных
Актом сдачи-приемки этапов Работ, ПОДРЯДЧИК, начиная со дня предъявления
ЗАКАЗЧИКОМ претензий, уплачивает штраф в размере 1% от стоимости
некачественно выполненных работ по отдельному этапу работ за каждый день
просрочки до даты фактического устранения дефектов.
9.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения возложенных
на них обязательств по настоящему Договору.
9.6. За задержку оплаты выполненных и принятых работ ЗАКАЗЧИК уплачивает
ПОДРЯДЧИКУ неустойку за весь период просрочки, начиная с первого
банковского дня, следующего за днем просрочки, в размере 0,05 % от
стоимости выполненных неоплаченных работ, но не более 10% стоимости всех
работ по Договору. Положение настоящего пункта не распространяются на
авансовые платежи.
9.7. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения
строительно-монтажных работ по настоящему Договору по вине любой из
Сторон, компенсируется виновной стороной.
10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось
следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и
прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих
обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли н на
исполнение настоящего Договора.
10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству
был нанесен значительный, по мнению одной из сторон ущерб, то эта
сторона обязана уведомить об этом другую, после чего стороны обязаны
обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и
принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков,
порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания
становиться неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать
процедуру расторжения Договора.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.
11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора
будут разрешаться путем переговоров, и возникшие договоренности в
обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон или
протоколом, становящимся с момента их подписания неотъемлемой частью
настоящего Договора.
11.2. Неурегулированные разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде Нижегородской области.
12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
12.1. ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть договор в случаях:
- задержки ПОДРЯДЧИКОМ начала работ более, чем на 15 дней по причинам,
независящим от Заказчика;
- Систематического нарушения ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения работ,
влекущего увеличение срока окончания работ более, чем на 30 дней;
- Несоблюдения ПОДРЯДЧИКОМ требований по качеству работ;
- Аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов
государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих
ПОДРЯДЧИКА права на производство работ.
12.2. ПОДРЯДЧИК вправе расторгнуть Договор в случаях:
- финансовой несостоятельности ЗАКАЗЧИКА или задержки им авансового
платежа и расчетов за выполненные работы более, чем на 15 дней
- остановки ЗАКАЗЧИКОМ выполнения работ по причинам, независящим от
ПОДРЯДЧИКА на срок, превышающий 20 дней.
13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
13.1.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать
каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам
сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность
сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия
обеих сторон.
13.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до
исполнения всех обязательств.
13.3. Изменения и дополнения, касающиеся существенных условий, в том
числе стоимости и сроков работ, считаются действительными, если они
оформлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений и
подписаны обеими сторонами.
13.4. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются
законодательными и нормативными актами Российской Федерации.
13.5. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой
частью
13.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых
имеет равную юридическую силу.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ДОГОВОР
на выполнение работ по сносу ветхого дома
г. ________________
"___"__________ ____ г.
Именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий Договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство
выполнить в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, работы по
сносу ветхого дома (далее - Объект), расположенного по адресу:
_______________________________________, имеющего следующие характеристики:
__________.
(указать идентифицирующие признаки Объекта)
1.2. Работы по сносу Объекта включают в себя:
- разработку технического задания на выполнение работ по сносу Объекта;
- получение Подрядчиком необходимых для сноса Объекта разрешений уполномоченных органов;
- оборудование Подрядчиком строительной площадки в соответствии с установленными требованиями;
- выполнение мероприятий по защите примыкающих к Объекту зданий, строений и сооружений от повреждения и загрязнения, включая постоянный мониторинг состояния данных зданий и сооружений;
- осуществление сноса Объекта в порядке, определенном настоящим Договором и требованиями законодательства;
- вывоз строительного мусора и отходов за пределы строительной площадки;
- подготовку строительной площадки для передачи Заказчику после завершения работ по физическому сносу Объекта.
1.3. Заказчик принимает на себя обязательства оплатить выполненные работы по сносу Объекта в размере и порядке, установленных настоящим Договором.
1.4. Дата начала выполнения работ "__"___________ ____ г., дата окончания выполнения работ "__"___________ ____ г.
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
2.1. В течение _____________ со дня подписания настоящего Договора Подрядчик получает следующие необходимые для сноса Объекта разрешения уполномоченных органов: _______________________________________.
2.2. В течение _____________ Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление о получении необходимых для сноса Объекта разрешений уполномоченных органов с приложением копий полученных разрешений.
2.3. Заказчик в течение ______________ срока со дня получения от Подрядчика уведомления о получении необходимых для сноса Объекта разрешений уполномоченных органов для сноса Объекта рассматривает представленные документы и направляет Подрядчику письменное согласие с достаточностью полученных Подрядчиком разрешений для осуществления сноса Объектов (вариант: направляет Подрядчику письменное мотивированное заключение о необходимости получения дополнительных разрешений).
2.4. После завершения подготовки Заказчиком Объекта для передачи Подрядчику, а также получения Подрядчиком всех необходимых разрешений уполномоченных органов для сноса Объекта Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление о возможности начала физического сноса Объекта, к которому должны быть приложены справка об освобождении Объекта, подписанная Заказчиком, и документы коммунальных организаций и служб об отключении Объекта от инженерных коммуникаций.
2.5. В течение ______________ срока со дня получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика о возможности начала сноса Объектов Заказчик передает Подрядчику Объект и строительную площадку, что оформляется путем подписания Сторонами Акта о передаче Объекта и строительной площадки (Приложение N ______ к настоящему Договору).
2.6. Техническое задание на выполнение работ по сносу Объекта разрабатывается Подрядчиком в течение ____________ и утверждается Заказчиком в следующем порядке: ___________________________________ (Приложение N ______ к настоящему Договору).
2.7. Сроки выполнения отдельных работ по сносу Объекта определены в Графике выполнения работ по сносу Объекта (Приложение N _________ к настоящему Договору).
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1. Датой окончания выполнения работ по сносу Объекта является дата приемки Заказчиком результатов работ по сносу Объекта, которая оформляется путем подписания Акта выполненных работ по сносу Объекта (Приложение N ______ к настоящему Договору).
3.2. По окончании выполнения работ по сносу Объекта Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление о готовности результатов работ по сносу Объекта к приемке с приложением двух экземпляров Акта выполненных работ по сносу Объекта.
3.3. Заказчик в срок, не превышающий _____ рабочих дней со дня получения от Подрядчика письменного уведомления о готовности результатов работ по сносу Объекта, подписывает Акт выполненных работ по сносу Объекта и направляет Подрядчику один экземпляр Акта или направляет Подрядчику письменное требование об устранении выявленных недостатков работ по сносу Объектов с указанием срока устранения таких недостатков.
3.4. Подрядчик, получив письменное требование Заказчика об устранении недостатков результатов работ по сносу Объекта, в течение срока, установленного в полученном требовании об устранении недостатков результатов Работ по сносу Объекта, производит устранение указанных недостатков. Сдача-приемка результатов работ, полученных после устранения недостатков, осуществляется в порядке, установленном п. 3.3 настоящего Договора.
3.5. Передача строительной площадки Подрядчиком Заказчику оформляется путем составления и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки строительной площадки от Подрядчика к Заказчику.
В случае получения Подрядчиком от Заказчика письменного указания о передаче строительной площадки организации - подрядчику по строительству Подрядчик осуществляет передачу указанному Заказчиком лицу. В данном случае Акт сдачи-приемки строительной площадки составляется и подписывается Подрядчиком и организацией - подрядчиком по строительству в трех экземплярах, один из которых передается Заказчику.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4.1. Подрядчик обязуется подготовить и представить на утверждение Заказчику Техническое задание в порядке, установленном п. 2.6 настоящего Договора.
4.2. Подрядчик обязуется получить необходимые для осуществления сноса Объекта разрешения уполномоченных органов.
4.3. Подрядчик обязуется выполнять мероприятия по защите примыкающих к Объекту зданий, строений и сооружений от повреждения и загрязнения при производстве работ по сносу Объекта, включая постоянный мониторинг состояния данных зданий и сооружений.
4.4. Подрядчик обязуется при производстве работ по сносу Объекта выполнить мероприятия по ограничению пылеобразования.
4.5. Подрядчик обязуется принять от Заказчика строительную площадку и Объект в порядке и в срок, установленные п. 2.5 настоящего Договора.
4.6. Подрядчик обязуется осуществить снос Объекта в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по сносу Объектов, согласованной Проектной документацией, техническими условиями городских эксплуатационных организаций, Правилами подготовки и производства земляных работ и содержания строительных площадок в г. ________________, иными требованиями и условиями, установленными законодательством, в срок, установленный Графиком выполнения работ по сносу.
4.7. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет осуществить вывоз, а также хранение и утилизацию строительного мусора и отходов, образовавшихся при осуществлении сноса Объекта, включая крупногабаритные и опасные отходы.
4.8. Подрядчик обязуется согласовывать с Заказчиком кандидатуры субподрядчиков для выполнения работ по выполнению работ по сносу Объекта.
4.9. Подрядчик обязуется обеспечивать охрану Объекта и строительной площадки своими силами и за свой счет с даты подписания Сторонами Акта о передаче Объекта и строительной площадки Заказчиком Подрядчику до даты передачи строительной площадки Заказчику или иному лицу по указанию Заказчика.
4.10. Подрядчик обязуется вести в ходе выполнения работ общий журнал работ и журнал учета выполненных работ в соответствии с требованиями, установленными законодательством и Договором.
4.11. Подрядчик обязуется за свой счет в порядке и в сроки, установленные Договором, устранить недостатки результатов работ по сносу Объектов, указанные в письменных требованиях Заказчика.
4.12. Подрядчик обязуется надлежащим образом выполнять другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику Объект и строительную площадку в порядке и в срок, определенные п. 2.5 настоящего Договора.
5.2. Заказчик обязуется произвести отключение сносимого Объекта от городских инженерных коммуникаций, в том числе воздушных, попадающих в границы строительной площадки, до передачи Объекта и строительной площадки Подрядчику в следующем порядке: ____________________________________.
5.3. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику точки подключения электроэнергии, водоснабжения и канализации в соответствии с требованиями, определенными Техническим заданием на выполнение работ по сносу Объекта, техническими условиями и требованиями городских коммунальных организаций и служб.
5.4. Заказчик обязуется в порядке и в сроки, определенные разделом 3 настоящего Договора, принять от Подрядчика надлежащим образом выполненные результаты работ по сносу Объекта.
5.5. Заказчик обязуется по завершении работ по сносу Объекта принять от Подрядчика в порядке и в срок, установленные п. 3.5 настоящего Договора, строительную площадку либо указать Подрядчику лицо, которому надлежит передать строительную площадку.
5.6. Заказчик обязуется выполнять другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО ЖУРНАЛА РАБОТ
И ЖУРНАЛА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. С момента начала выполнения Подрядчиком сноса Объекта и до завершения соответствующих работ Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ, а также общий журнал работ.
6.2. Форма и требования к порядку ведения Подрядчиком журнала учета выполненных работ, а также общего журнала работ определяются в соответствии с законодательством и Техническим заданием на выполнение работ по сносу Объекта.
6.3. Подрядчик обязуется в течение срока ______________ со дня внесения Заказчиком в общий журнал работ записей о недостатках, допущенных Подрядчиком при производстве работ, принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком в общем журнале работ.
7. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Цена работ по настоящему Договору составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС - _____ (__________) рублей.
7.2. Оплата осуществляется в следующем порядке: ________________________________.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки, включая упущенную выгоду.
8.2. Возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
8.3. За нарушение сроков выполнения работ, установленных п. п. 1.4, 2.7 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере ________________________.
8.4. За нарушение сроков оплаты, установленных п. 7.2 настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере ________________________.
8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
8.7. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.
8.8. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.
8.9. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение _____ (__________) рабочих дней со дня получения претензии.
8.10. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
9.5. К настоящему Договору прилагаются:
- Техническое задание на выполнение работ по сносу Объекта.
- График выполнения работ по сносу Объекта.
- Акт о передаче Заказчиком Объекта и строительной площадки Подрядчику.
- Акт о передаче Подрядчиком строительной площадки Заказчику (или третьему лицу).
- Акт выполненных работ по сносу Объекта.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: ______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Подрядчик: _____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик: Подрядчик:
______________________ ______________________
/____________________/ /____________________/
М.П. М.П.
Наш каталог образцов документов, формы контрактов и должностных инструкций собран в этом разделе
ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ДОГОВОР ПОДРЯДА N ________ г.____________ "___" __________ ____ г. ООО "___________________", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора ________________________________, действующего на основании Устава, и ООО "______________", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора _______________________, действующего на основании Устава заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в три этапа следующую работу: первый этап - демонтаж следующего оборудования механического завода силикатных изделий: второй этап - перевозка демонтированного оборудования к Заказчику; третий этап - монтаж оборудования на площадке Заказчика 1.2. Заказчик обязуется принять результаты работы по этапам и оплатить их, в соответствии с п. 2.5 договора. 1.3. Предусмотренные п. 1.1 работы выполняются силами и средствами Подрядчика. 1.4. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств субподрядчиков. 1.5. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение одного месяца после подписания сторонами акта приемки третьего этапа выполненных работ. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 2.1. За выполненные работы, указанные в п. 1.1 договора, Заказчик уплачивает Подрядчику ____________________________, согласно сметы, составленной на основании технико-экономического обоснования, являющихся неотъемлемой частью договора. 2.2. В случаях, если фактические расходы Подрядчика оказались больше тех, которые учитывались при определении цены этапов работы, окончательный расчет за выполненные работы производится по ценам, определенным вновь согласованной сторонами сметой, которая будет является неотъемлемой частью договора. 2.3. Заказчик в счет оплаты работ по договору перечисляет Подрядчику предоплату в размере 30% от суммы договора в размере ____________________, которые перечисляет на счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего договора 2.4. Стороны устанавливают следующие сроки выполнения и оплаты оговоренных в п. 1.1 работ: - срок выполнения Подрядчиком первого этапа работы - 30 дней после поступления предоплаты на счет Подрядчика; - срок оплаты стоимости первого этапа производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания сторонами акта выполнения первого этапа работы; - срок выполнения Подрядчиком второго этапа работы по перевозке демонтированного оборудования - 15 дней после поступления на счет Подрядчика платежей за выполнение работ по первому этапу; - оплата Заказчиком расходов, связанных с перевозкой оборудования, возмещаются Подрядчику в течение 5 (пяти) банковских дней после предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих расходы по перевозке; - срок выполнения Подрядчиком третьего этапа работ - 30 дней после предоставления Заказчиком, утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации на монтаж механического завода силикатных изделий и подписания акта о готовности площадки под строительство завода; оплата Заказчиком третьего этапа работа и окончательный расчет за выполненную работу (за минусом перечисленной суммы предоплаты) производится в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта выполнения работ. 2.5. Если сторона, благодаря исполнению своего обязательства по договору подряда, получила от другой стороны сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, она не вправе сообщать их третьим лицам без согласия другой стороны. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 3.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в пункте 2.5 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% стоимости несвоевременного выполненного этапа работы. 3.2. За нарушение срока оплаты работ, указанных в п. 2.5 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 3.3. Уплата штрафа (пени) не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений. 3.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства. 4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 4.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров. 4.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, стороны разрешают их в судебном порядке в арбитражном суде г.а. 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до _________________________________. 5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороны руководствуются законодательством. 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: Подрядчик: Заказчик: Наименование: ___________________ Наименование: _______________ Адрес: __________________________ Адрес: ______________________ Банковские реквизиты: ___________ Банковские реквизиты: _______ Тел.(факс): _____________________ Тел.(факс): _________________ Подрядчик ____________________ Заказчик ____________________- Подлежат ли исполнению банком обязательства должника-владельца счета по требованиям кредиторов 1-3 очереди?
- Руководитель ООО был осужден по ст. 173.1. УК РФ. Какие последствия для сделок, заключенных данным руководителем?
- Какие особенности приема на работу по совместительству иностранца, с патентом на работу по конкретной профессии?
- Необходимо ли в учреждении утверждать положение о пропускном режиме?
- Вправе ли ГБУ для оказания госуслуг закупать другие услуги, если их использование не предусмотрено техрегламентом?
Вопрос
Какие действия предпринять и какая ответственность возникает у юр. лица и директора, если между юр. лицом и гражданином был заключен договор подряда на работы по демонтажу металлоконструкции и резку его деталей, в результате, которых произошел несчастный случай, например травма руки.
Ответ
Будет ли организация нести ответственность за нарушения, выявленные в ходе расследования несчастного случая зависит от условий договора подряда. Это связано с тем, что заказчик должен:
Включать критерии охраны труда в процедуры оценки и выбора подрядчиков;
До начала работ устанавливать эффективную связь и координацию действий между соответствующими уровнями управления заказчика и подрядчика;
Принять меры, чтобы работники подрядчика были проинструктированы о правилах безопасности и охраны труда до начала работ;
Информировать работников подрядчика о несчастных случаях, профзаболеваниях и инцидентах на производстве, которые произошли или могут произойти в ходе выполнения ими работы для заказчика. При этом следует создать условия, при которых данная информация будет обязательно передана;
Методично отслеживать, как выполняются правила охраны труда работниками подрядчика на площадке заказчика;
Дать подрядчику возможность выполнить все требуемые процедуры по охране труда.
Также заказчик должен проверить, имеются ли у работников подрядчика удостоверения, подтверждающие, что они прошли обучение по охране труда.
Аналогичные правила применяются в отношениях с подрядчиками - физическими лицами.
Поэтому если указанные выше мероприятия выполнены, то заказчик не несет ответственности за несчастный случай по КоАП, если таковой произойдет при выполнении оговоренного перечня работ по распилке.
Обоснование данной позиции в материалах «Охрана Труда».
«Если организация привлекает к работе подрядчиков, она должна провести ряд мероприятий по выполнению подрядчиками и их работниками требований охраны труда. Для этого:
- выбирая подрядчика, установите обязательное требование - соблюдение требований охраны труда;
- требуйте от подрядчиков уведомлений обо всех происшествиях с работниками (травмах, болезнях и инцидентах подрядчика);
- ознакомьте работников подрядчика с опасностями на рабочих местах, проведите с ними вводный инструктаж, проверьте наличие удостоверений о прохождении обучения по охране труда и на выполнение конкретных работ;
- контролируйте выполнение требований охраны труда подрядчиком на площадке организации.
Обязанность по обеспечению безопасности работников, их обучению требованиям охраны труда лежит на работодателе, в данном случае - на кадровом агентстве (). Если с такими работниками происходит несчастный случай, его расследует комиссия, образованная принимающей стороной. В состав комиссии входит представитель работодателя, направившего этого работника ()».
Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Смотрите, какие условия суды чаще всего оценивают по-разному. Возьмите в договор безопасные формулировки таких условий. Используйте позитивную практику, чтобы убедить контрагента включить условие в договор, а негативную – чтобы убедить отказаться от условия.
Оспаривайте постановления, действия и бездействие пристава. Освобождайте имущество от ареста. Взыскивайте убытки. В этой рекомендации все, что нужно: четкий алгоритм, подборка судебной практики и готовые образцы жалоб.
Читайте восемь негласных правил регистрации. Основано на показаниях инспекторов и регистраторов. Подойдет для компаний, которым ИФНС поставила метку о недостоверности.
Свежие позиции судов по неоднозначным вопросам взыскания судебных расходов в одном обзоре. Проблема в том, что множество деталей до сих пор не прописано в законе. Поэтому в спорных случаях ориентируйтесь на судебную практику.
Отправляйте уведомление на сотовый, по e-mail или бандеролью.
Наш каталог образцов документов, формы контрактов и должностных инструкций собран в этом разделе