Договор поставки компьютеров. Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих Обстоятельства непреодолимой силы

«__» ____ 2014 г.

В лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и _______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора передать в собственность _____ компьютеры, оргтехнику и комплектующие (далее – Товар) количество, технические характеристики и цена которых указаны в Спецификации (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора определяется на основании Спецификации (Приложение №1) и составляет: ___ рублей, в том числе НДС ___ рублей.

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Цена Договора включает в себя общую стоимость Товара, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, а также упаковку, доставку, погрузку и разгрузку Товара.

2.4. Оплата производится в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение ___ банковских дней от даты поставки Товара (партии товара), на основании подписанной Сторонами Акта сдачи-приемки товара, товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12, счета-фактуры и счета, выставленного Поставщиком. Аванс не предусмотрен.

2.5. Заказчик не несет ответственность за последствия при расчетах по банковским реквизитам Поставщика, если последний своевременно, за один банковский день до соответствующего платежа, письменно не уведомил Заказчика об их изменении.

2.6. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Срок поставки Товара по настоящему Договору – в течение ___ календарных дней от даты подписания настоящего Договора Сторонами. Поставщик обязан в течение ___ календарных дней до предполагаемой даты поставки уведомить об этом Заказчика.

3.2. Поставщик поставляет Товар, указанный в п.1.1 настоящего Договора, собственными силами, в срок и по ценам, установленным настоящим Договором.

3.3. Товар отгружается со склада Поставщика в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

3.4. Доставка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком, в срок, установленный в п.3.1 настоящего Договора, по адресу: _______.

3.5. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, изложенным в разделе 4 настоящего Договора.

3.6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12.

3.7. Риск случайной гибели, повреждения, хищения Товара, необходимых материалов, а также имущества Заказчика в период передачи Товара, лежит на Поставщике до момента подписания Заказчиком товарной накладной.

3.8. Объем переданного Товара не должен превышать общий объем Товара, утвержденный в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ТАРА И УПАКОВКА, СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Качество поставляемого Товара подтверждается сертификатом соответствия, предоставляемым Поставщиком.

4.2. Упаковка Товара должна обеспечивать товарный вид, а также сохранность при транспортировке и хранении.

4.3. Маркировка Товара должна соответствовать установленным требованиям, предъявляемым к данной категории товаров законодательством Российской Федерации (ГОСТы, ТУ, стандарты и правила РФ).

4.4. С Товаром Поставщик направляет Заказчику:

• товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 соответствующую действующему законодательству РФ, подписанную и скрепленную печатью Поставщика, в количестве двух экземпляров;
• счет-фактуру унифицированной формы соответствующую действующему законодательству РФ в количестве одного экземпляра;
• документы на Товар (декларация о соответствии оформленная в порядке установленном Постановлением Правительства РФ № 766 от 07.07.1999г. и Постановлением Правительства РФ № 982 от 01.12.2009г. или сертификаты качества, соответствия и безопасности, а также лицензионные договоры, инструкции по эксплуатации и т.п.).
• Акт сдачи-приема Товара в количестве двух экземпляров, который предоставляется Поставщиком Заказчику после передачи всего объема Товара, предусмотренного настоящим Договором.

В случае, если Товар произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.

4.5. Заказчик в течение ___ рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приема Товара обязан направить Поставщику подписанный Акт или мотивированный отказ.

4.6. При приемке Товара Заказчик проверяет соответствие наименования, количества и/или ассортимента Товара, расписывается в накладной и прилагает к отгрузочным документам доверенность на получение Товара. Товар принимается по факту (коробки, количество, ассортимент).

4.7. Претензии по качеству поставленного Товара предъявляются в течение гарантийного срока, установленного производителем. В случае обнаружения некачественного Товара в течение гарантийного срока, Заказчик обязан письменно известить Поставщика об обнаруженных недостатках путем предоставления акта (претензии) по качеству. При этом Заказчик вправе по своему усмотрению:

• потребовать замены некомплектных Товаров или Товаров ненадлежащего качества на комплектные или качественные Товары, соответствующие настоящему Договору;
• потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
• потребовать доукомплектования Товаров, либо безвозмездного устранения недостатков в установленный Сторонами срок или возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

4.8. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему Договору считается факт передачи Товара Заказчику.

4.9. Факт приема-передачи Товара подтверждается подписанной Сторонами товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 без претензий.

4.10. Претензии в связи с недопоставкой Товара могут предъявляться Поставщику на месте передачи Товара путем составления соответствующего Акта несоответствия, либо путем направления Поставщику претензии в течение ___ рабочих дней с даты доставки Товара.

4.11. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан допоставить Товар в полном объеме в течение суток.

4.12. Поставщик должен рассмотреть претензию Заказчика в течение ___ рабочих дней с момента ее получения и либо удовлетворить требования Заказчика, либо направить письменный мотивированный отказ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Оплатить стоимость Товара, поставленный Поставщиком в соответствии с требованиями настоящего Договора, на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки товара, счета, счета-фактуры и товарной накладной, в порядке и сроки установленные в разделе 2 настоящего Договора.

5.1.2. Проверить количество, качество и ассортимент принятого Товара и о выявленных недостатках уведомить Поставщика в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре.

5.1.3. Принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора с участием Поставщика и при отсутствии претензий подписать Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 и Акт сдачи-приема Товара.

5.1.4. В случае отказа от принятия поставленного Товара обеспечить его сохранность (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика. При этом Поставщик обязан забрать такой Товар в течение ___ календарных дней с даты получения уведомления.

5.1.5. Назначить ответственного сотрудника, непосредственно участвующего в приемке Товара.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п.4.4 настоящего Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

5.2.4. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

5.2.5. Требовать при недопоставке передачи недостающего Товара или принять по факту.

5.2.6. При передаче Товара отказаться от принятия или оплаты Товара, не соответствующего требованиям, указанным в настоящем Договоре.

5.2.7. В случае возникновения претензий направить Поставщику письменный мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки Товара.

5.3. Поставщик обязан:

5.3.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

5.3.2. Передать Заказчику Товар, соответствующий условиям и требованиям настоящего Договора.

5.3.3. Представить по письменному запросу Заказчика в течение ___ рабочих дней информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.3.4. Передать Заказчику все необходимые документы и информацию, указанные в настоящем Договоре и установленные действующим законодательством в день доставки Товара.

5.3.5. Предоставить Заказчику в порядке установленном в п.13.4 сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее двух дней со дня соответствующего изменения. При невыполнении этой обязанности вся корреспонденция, направленная по адресу указанному в настоящем Договоре, считается полученной Поставщиком, который и несет все неблагоприятные последствия.

5.3.6. Предоставить Заказчику гарантии качества товаров в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

5.3.7. Выполнить установку с первичным включением оборудования (для выполнения требований гарантийных обязательств).

5.3.8. Устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества и/или ассортимента в течение ___ дней с даты получения от Заказчика претензии.

5.3.9. Осуществить доставку Товара Заказчику и все виды погрузо-разгрузочных работ, в том числе подъем Товара до нужного этажа, включая работы с применением грузоподъемных средств.

5.3.10. Вывезти Товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение (п.5.1.4 настоящего Договора), или распорядиться им в течение ___ календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика.

5.3.11. Назначить ответственного сотрудника, непосредственно участвующего в контроле за осуществлением передачи Товара Заказчику.

5.3.12. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению настоящего Договора в письменной форме.

5.3.13. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им предусмотренных настоящим Договором обязательств.

5.4.2. Требовать оплаты поставленного Товара.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует, что Товар соответствует действующим в РФ нормативным документам на момент исполнения Поставщиком обязательств по передаче Товара.

6.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц (залог, арест и т.п.).

6.3. Длительность гарантийного срока на поставляемый Товар составляет ___ месяцев, на комплектующие ___ месяцев и удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

6.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Товара до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом (п.4.7 настоящего Договора). Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее ___ рабочих дней со дня получения письменного извещения. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

6.5. При отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика на проведение экспертизы возмещаются Поставщиком на основании письменного обращения Заказчика с приложением документов, подтверждающих расходы на проведение экспертизы.

6.6. Устранение недостатков и/или замена некачественного Товара осуществляется Поставщиком за свой счет. В случае отказа Поставщика от исправления выявленных недостатков и/или замены Товара, Заказчик вправе поручить исправление недостатков и/или замену Товара третьим лицам (организациям) с отнесением расходов на счет Поставщика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или за ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты Товара, указанных в разделе 2 настоящего Договора Поставщик вправе потребовать уплату неустойки, исчисляемую от суммы задолженности. Неустойка начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.4. При нарушении Поставщиком обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, на основании письменной претензии Заказчика, он уплачивает в течение ___ рабочих дней:

• если Поставщик не приступает своевременно к исполнению Договора – штраф в размере Цены Договора, указанной в п.2.1 настоящего Договора;
• нарушение Поставщиком срока поставки Товара – неустойку из расчета ___% от стоимости Товара, за каждый день просрочки, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки;
• в случае поставки некачественного Товара - неустойку в размере ___% от стоимости поставленного Поставщиком некачественного Товара, за каждый день просрочки замены некачественного Товара на Товар надлежащего качества до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства;
• при невыполнении обязательства по замене некачественного Товара в срок, установленный в настоящем Договоре, в период гарантийного срока – штраф в размере ___% от стоимости некачественного Товара, а также компенсирует Заказчику в полном объеме убытки, причиненные поставкой бракованного (некачественного) Товара.

7.5. При неисполнении Поставщиком обязательств по передаче Заказчику документации, предусмотренной настоящим Договором, Налоговым кодексом РФ, Заказчик вправе применить к Поставщику штраф в размере ___ рублей за каждый день задержки по день предоставления документов.

7.6. При предъявлении Заказчику претензий, в том числе финансовых со стороны третьих лиц по вопросам указанным в п.6.1, п.6.2 настоящего Договора, Поставщик разрешает их своими силами и за свой счет.

7.7. За недостоверность сведений, указанных в п.6.1, п.6.2 настоящего Договора, Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафа в размере ___% Цены Договора, и возмещает Заказчику понесенные им убытки.

7.8. Оплата неустойки, пени, штрафа не освобождает ни одну из Сторон от выполнения своих обязательство по настоящему Договору.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Расторжение настоящего Договора допускается по:

• в одностороннем порядке в случае существенного нарушения условий Договора другой стороной;
• соглашению Сторон;
• в иных предусмотренных законодательством РФ случаях.

8.2. Уведомление о расторжении настоящего Договора направляется Стороной в срок не менее чем за ___ календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора по адресу, указанному в настоящем Договору.

8.3. Заказчик вправе расторгнуть в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.3.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком;

8.3.2. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе проведения закупочной процедуры, указанной в Преамбуле настоящего Договора.

8.3.3. Установления факта проведения ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

8.3.4. Установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.3.5. Наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательствам платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает ___% балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3.6. Нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (поставки товара), предусмотренного п.3.1 настоящего Договора, более чем на ___ дней.

8.3.7. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. При расторжении Договора Заказчик обязан:

8.4.1. Принять фактически поставленный Поставщиком на момент расторжения настоящего Договора товар с соблюдением всех требований.

8.4.2. Оплатить Поставщику в течение ___ банковских дней с момента оформления Акта передачи Товара, фактически поставленный Поставщиком Товар (партию товара) с соблюдением всех требований.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

9.2. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, в отношении которой эти обстоятельства наступили, обязана без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону и согласовать дальнейшие действия по выполнению настоящего Договора. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, войны, военные действия, гражданские беспорядки, изменения в законодательстве РФ или издание нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по Договору одной из Сторон.

9.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона, заявляющая о невозможности исполнения своих обязательств по этой причине, извещает другую Сторону в письменной форме об этих обстоятельствах. Такое уведомление должно содержать сведения о характере этих обстоятельств и оценку их воздействия на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору. Извещение направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

9.4. Не извещение другой Стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение ___ календарных дней с момента их наступления лишает Сторону, попавшую под действие таких обстоятельств, права ссылаться на них в качестве основания неисполнения этой Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Возникшие из настоящего Договора споры подлежат досудебному разрешению в претензионном порядке.

10.2. Претензии по настоящему Договору предъявляются Сторонами в письменном виде с приложением документов, подтверждающих существо претензии. Стороны устанавливают пятнадцатидневный срок для ответа на поступившую претензию. Возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются актом или протоколом, являющимся обязательным для Сторон с момента подписания.

10.3. В случае непоступления в установленный срок ответа на направленную претензию, либо в случае получения отказа в удовлетворении всех или части заявленных требований, спор может быть передан Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд г. _____.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

11.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Вся информация, полученная Поставщиком от Заказчика по настоящему Контакту в ходе выполнения поставки считается конфиденциальной, за исключением информации, находящейся в свободном доступе и, которая не может являться конфиденциальной в соответствии с действующим законодательством.

12.2. В случае разглашения конфиденциальной информации Сторона, допустившая ее разглашение, обязана уведомить о таком факте другую Сторону в разумные сроки, и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

12.3. Обязательства о неразглашении конфиденциальной информации должны соблюдаться в течение срока действия Договора, а также в течение _____ после его окончания.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Взаимоотношения Сторон в части, не урегулированной настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.

13.3. Недействительность какого-либо условия настоящего Договора не влечет недействительности прочих его условий.

13.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом, настоящим Договором или в самом уведомлении.

13.5. Названия разделов настоящего Договора служат исключительно удобству изложения текста и не должны толковаться, как определяющие или ограничивающие содержание условий Договора.

Экономика

1 -1

Договор поставки компьютеров № ___

г. Местоположение «__» __________ 20__г

Наименование поставщика , в лице Должность и ФИО подписанта , действующего на основании Основание права подписания , именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны,

и Наименование покупателя в лице Должность и ФИО подписанта , действующего на основании Основание права подписания , именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить компьютеры и/или комплектующие (далее – «Товар»), в количестве, ассортименте (наименованием) и по ценам, согласованным сторонами, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, в порядке, определенном настоящим Договором.

1.2. Количество, ассортимент и цена поставляемого товара, сроки и адрес поставки указываются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Обязательства Сторон

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Осуществить поставку товаров в объеме и сроки согласно спецификации.

2.1.2. Гарантировать соответствие поставляемого товара требованиям стандартов и техническим характеристикам (условиям), установленным для данного вида товара.

2.1.3. Исполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. Покупатель обязуется:

2.2.1. Принять и оплатить товар согласно условиям настоящего Договора.

2.2.2. Исполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

3. Условия поставки и порядок приемки товара

3.1.Поставка осуществляется в сроки и на условиях, указанных в спецификациях.

3.2.Товар должен быть упакован и промаркирован. Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам и содержать указание заводского номера изделия.

3.3. Приемка товара осуществляется ответственным лицом Покупателя на основании представленной им доверенности и оформляется Товарной накладной (форма ТОРГ-12) и Актом приемки-передачи. При приёмке Товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в соответствующей спецификации к настоящему Договору, по наименованию, количеству и комплектации.

3.4. При обнаружении каких-либо несоответствий передаваемого Товара требованиям настоящего Договора и спецификации, составляется соответствующий Акт с указанием нарушений и сроками их устранения Поставщиком. Вывоз товара с недостатками, и доставка товара на замену осуществляется силами и за счёт Поставщика.

3.5. Поставщик передает Покупателю вместе с товаром: счет-фактуру; Товарную накладную (форма ТОРГ-12); Акт приемки-передачи; гарантийный талон, сертификаты и др. в случае, если они предусмотрены оформлением у производителя.

3.6. Обязанность Поставщика по поставке (передаче) товара Покупателю считается исполненной с момента подписания ими Товарной накладной и Акта приемки-передачи.

3.7. Право собственности на поставляемый товар, риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Товарной накладной и Акта приемки-передачи.

4. Стоимость поставки и порядок расчетов

4.1. Стоимость (цена) поставляемого товара указывается в спецификациях.

4.2. Цена товара по подписанной с двух сторон спецификации является фиксированной и изменению не подлежит.

4.3. Оплата за поставляемый товар производится на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета.

4.4. Расчет за поставленный товар производится Покупателем в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Сторонами товарной накладной и Акта приемки-передачи.

4.5. Датой платежа считается дата зачисления средств на счет Поставщика.

4.6. Цена товара определена с учетом расходов на доставку до места поставки, разгрузку Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Ответственность Сторон и разрешение споров

5.1. Покупатель вправе взыскать с Поставщика за недопоставку или просрочку поставки товаров в установленные соответствующей спецификацией сроки неустойку в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного товара за каждый день недопоставки или просрочки, но не более 10% от стоимости Заявки. Обязанность по уплате неустойки возникает со дня предъявления соответствующего требования Покупателем.

5.2. Уплата штрафных санкций не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в полном объеме и устранения нарушений.

5.3. При несвоевременной оплате товара по настоящему Договору (за исключением оплаты авансовых платежей), Поставщик вправе требовать оплату неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки не перечисленных в срок сумм, начиная со дня, следующего после дня истечения срока оплаты, но не более 10% от суммы неоплаченного в срок товара.

5.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожаром, наводнением, землетрясением, войной, постановлениями государственных органов и т.п., и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом исполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении и (или) прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, и представить подтверждающие документы. Неизвещение об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный настоящим пунктом срок лишает соответствующую Сторону права ссылаться на такие обстоятельства.

6.3. В случае продолжения указанных обстоятельств, свыше 10 (десяти) календарных дней, Стороны решают вопрос о судьбе настоящего Договора.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор действует с даты подписания его Сторонами до 31 декабря 2014 г. или до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде в форме дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами.

7.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10-ти календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

Все действия, совершённые Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, считаются совершёнными надлежащим образом и засчитываются в счёт исполнения соответствующих обязательств.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

ПРОЕКТ) ДОГОВОРА № ___

на исполнение заказа

г. Москва «__» _________ 2017 г.

_________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача ______________, действующего на основании Положения и Доверенности № 17 от 14 апреля 2017 года, с одной стороны, и ______________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании решения Единой комиссии Протокол № ________________________ от __________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. 1. Предмет и цель договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется поставить Заказчику персональный компьютер - Моноблок и сканер по адресу: _______________., согласно Спецификации (Приложение № 1), а Заказчик обязуется оплатить поставленный товар по ценам, указанным в настоящем договоре.

1.2. Целью настоящего договора является поставка товара для оснащения ______________

1.3. Предметом договора является поставка товара Заказчику по адресу: ____________________

1. 2. Цена договора.

2.1. Цена договора составляет _______________________, согласно Спецификации (Приложение № 1).

2.2. Цены за единицу товара являются фиксированными и пересмотру не подлежат. Цена включает НДС в размере указанном в Приложении № 1, стоимость упаковки, транспортные расходы Исполнителя и расходы по страхованию товара до передачи его Заказчику.

1. 3. Срок и условия поставки.

3.1.Срок поставки товара: в течении 7 дней с момента подписания договора.

3.2. Исполнитель поставляет товар Заказчику по адресу: __________________________

Товар принимается Заказчиком по количеству мест, указанных в товарной накладной, и в ненарушенной упаковке Исполнителя (изготовителя). Факт передачи товара Заказчику подтверждается товарной накладной и счетом-фактурой.

3.3. Поставка товара осуществляется Исполнителем еженедельно по предварительной заявке Заказчика.

3.4. Исполнитель обязан передать Заказчику счет-фактуру одновременно с передачей товара, но не позднее 5 календарных дней, следующих за днем отгрузки товара (основание: ст. 168 Налогового кодекса РФ, часть 2). Исполнитель гарантирует достоверность указанных в счете-фактуре сведений о товаре.

1. 4. Условия оплаты.

4.1. Оплата по договору осуществляется Заказчиком после принятия товара и счета-фактуры.

4.2. Оплата Заказчиком производится в течение пяти банковских дней следующих за днем поставки товара.

4.3. Исполнитель обязан предоставить следующие документы вместе с поставляемыми товарами:

Товарные накладные по форме ТОРГ-12 и оригинал счета-фактуры;

Техдокументации (паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке) и копии сертификатов на товар, заверенных печатью Исполнителя.

1. 5. Качество товара, гарантии.

5.1. Исполнитель гарантирует соответствие качества и комплектности поставляемого товара, соответствующего действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара.

Исполнитель обязуется на каждый вид товара, поставляемого в рамках настоящего договора, предоставить заверенные своей печатью и подписью руководителя копии сертификатов соответствия.

5.2. Товар поставляется в комплекте с технической документацией на русском языке (паспорт изготовителя, инструкция по эксплуатации).

Поставка товара без технической документации и сертификатов считается ненадлежащей и такой товар не подлежит оплате до момента передачи на него необходимой документации.

5.3. Товар поставляется в упаковке (таре). Упаковка (тара) должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, а также возможность проведения погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.

1. 6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.

6.1. При нарушении сроков исполнения заказа, установленных договором, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2% от стоимости договора за каждый день задержки выполнения обязательства, но не более 5% его стоимости.

6.2. При невыполнении обязательства по замене (устранению) брака и/или некомплектности в срок, установленный п. 5.7 договора или Актом приемки, в том числе в период гарантийного срока эксплуатации, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости бракованного и/или некомплектного товара, а также компенсирует Заказчику в полном объеме убытки, причиненные поставкой бракованного (некомплектного) товара.

6.3. При нарушении Заказчиком сроков проведения платежей за исполненное обязательство, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в соответствии с требованиями действующего законодательства, но не более 5% суммы платежа. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату товара, если задержка произошла по вине Исполнителя (не предоставление документов на отгруженное товар или их неправильное оформление).

6.4. В случае неисполнения Исполнителем обязательства по передаче Заказчику технической документации, сертификатов, товарной накладной вместе с товаром, или счета-фактуры в срок, установленный Налоговым кодексом, Заказчик вправе применить к нему штраф в размере 100 рублей за каждый день задержки по день предоставления документов.

Исполнитель обязан выполнить требование Заказчика в 7-дневный срок.

6.5. Неустойка и штраф исчисляются, исходя из стоимости обязательства без учета НДС, и уплачиваются виновной стороной на основании письменной претензии и выставленного ей другой стороной счета. Претензия и счет высылаются в адрес виновной стороны заказной почтой по адресу, указанному стороной в настоящем договоре.

6.6. Штрафные санкции, предъявленные Исполнителю в рамках настоящего договора, а также убытки, причиненные ненадлежащей поставкой, в части, не покрытой штрафными санкциями, удерживаются Заказчиком за счет суммы представленного Исполнителем обеспечения. В случае, если понесенные Заказчиком убытки превышают сумму предоставленного Исполнителем обеспечения, Исполнитель обязуется компенсировать ущерб в части, не покрытой обеспечением.

6.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контактом, стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами, содержащими нормы гражданского права.

6.8. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров. В случае, когда стороны не пришли к соглашению, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию - 10 дней с момента ее получения заказным письмом.

1. 7. Заключительные положения.

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по день фактического исполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, включая исполнение гарантийных обязательств.

Настоящий договор подлежит обязательной регистрации в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они выполнены в письменной форме, подписаны сторонами и зарегистрированы в Реестре.

7.4. Все изменения условий настоящего Договора (за исключением реквизитов Сторон), отраженные в переписке, протоколах и др. становятся обязательными для Сторон при условии отражения их в соответствующих дополнительных соглашениях (п.7.2).

7.5. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического или почтового адреса, названия, банковских реквизитов она обязана в течение 7 дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон включая Приложение №1, № 2.

Адреса и реквизиты сторон

Приложение № 1 к

Договору № ___ от «__» _______ 2017 года

СПЦИФИКАЦИЯ

Компьютер - моноблок

	Процессор Intel Celeron N3050 / 1600 Mhz
	Количество ядер процессора
	Оперативная память	2048 Мб
	Объем жесткого диска	500 Гб
	Видеокарта	Intel HD Graphics
	Экран	19.5" HD
	Разрешение экрана	1920x1080
	Операционная система	Windows 10
	Привод	г. Пермь « » 2011 г. МОУ СОШ № 100 г. Перми именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Обухова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________, именуемое (ый, ая) в дальнейшем «Поставщик» , в лице _____________________________________________________________________________, действующий (ая) на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на поставку компьютерной техники по итогам проведенного запроса котировок цен (протокол № -1от « » 2011г.), о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Поставщик обязуется в обусловленный настоящим договором срок поставить Заказчику компьютерную технику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 1.3. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего договора, его наименование, цена, комплектация и количество (объём) определяются в Спецификации (Приложение №3). 2. Цена договора и порядок расчетов 2.1. Цена настоящего договора составляет _____________________рублей. 2.2. Цена настоящего договора включает в себя все затраты на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора. 2.3. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 2.3. Оплата производится по факту поставки товара в течение 5 рабочих дней. 3. Срок исполнения договора 3.2. Поставщику предоставляется право досрочной поставки товаров по согласованию с Заказчиком. 3.3. Поставка товара осуществляется на основании заявки Заказчика. Указанная заявка передаётся Поставщику уполномоченным лицом Покупателя лично. 4. Порядок передачи и приемки товара 4.1. Поставка товара производится в течение 10 рабочих дней после подписания договора. Поставку товара осуществляет Поставщик. 4.2. Поставщик представляет Заказчику на компьютерную технику все необходимые технические документы. Вышеуказанные документы должны быть предоставлены представителю Заказчика в день поставки товара. Установка и настройка компьютерной техники осуществляется Заказчиком. 4.3. Передача (приемка-сдача товара) осуществляется в пункте поставки, указанном Заказчиком, а именно: г. Пермь, ул. Швейная,35 – аудитория 203. 4.5. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ и (или) иным документам, регламентирующим его качество. 4.6. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. 4.7. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объёме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, выпущено к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Товар должен иметь Сертификат качества, выданный в установленном в соответствии с законодательством РФ порядке, инструкция на русском языке. 4.8. Приемка поставляемого товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется Заказчиком в соответствии с «Инструкциями о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6) и «Инструкции о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7). 4.9. Кроме этого приемка товаров осуществляется Комиссией по общественной приемке товаров в соответствии с Регламентом приемки товаров, поставляемых для государственных нужд Пермского края (Утвержден приказом Министерства развития торговли и предпринимательства Пермского края от 25.08.2008 № СЭД-03.01-01-15), путем выборочной (частичной) или сплошной проверки качества товаров. 4.10. Приемка товаров по количеству, качеству и комплектности производится Комиссией по общественной приемке товаров, состав которой утверждается приказом руководителя Заказчика и члены которой являются компетентными (по роду работы, по образованию, по опыту трудовой деятельности) в вопросах определения качества и комплектности подлежащих приемке товаров. 4.11. При заключении договора Поставщик обязан представить Заказчику сведения о кандидатуре специалиста поставщика (Ф.И.О., должность) для включения в состав Комиссии по общественной приемке товаров. 4.12. Днем исполнения обязательства по передаче товара (или партии товара в случае поставки отдельными партиями) со стороны Поставщика считается его сдача полностью Заказчику и его приемка по количеству и качеству. Администрации муниципального образования город Краснодар от 27 июля 2011 г. N 5393 (с изменениями от 27 сентября 2011 г., 30 мая, 22 октября 2012 г.) Договор на поставку компьютерной техники, оргтехники, комплектующих и расходных материалов для нужд муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования город Краснодар г. Краснодар действующего на основании именуемое (ый) в дальнейшем Заказчик действующего на основании именуемое (ый) в дальнейшем Поставщик, являющееся (ийся) (победителем или единственным поставщиком) (указать способ размещения заказа) (указать основание заключения гражданско-правового договора (протокол соответствующей комиссии или Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или согласование с уполномоченным на осуществление контроля федеральным органом N _________ от _______________ и т.п.) вместе именуемые Стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор о нижеследующем: Раздел I Предмет договора 1. Поставщик обязуется передать в установленные настоящим договором сроки Заказчику товары, а Заказчик обязуется принять и оплатить Поставщику стоимость поставленных товаров. 2. Наименование, количество и цена товаров определены в приложении , являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Раздел II Права и обязанности сторон 3. Заказчик вправе: 3.1. В случае существенного нарушения требований к качеству товара потребовать от Поставщика замены товаров ненадлежащего качества. 3.2. В случае передачи некомплектных товаров потребовать от Поставщика доукомплектования товаров в разумный срок, в случае если Поставщик в разумный срок не выполнил требования о доукомплектовании товаров, потребовать замены некомплектных товаров на комплектные. 4. Заказчик обязан: 4.1. Совершить все необходимые действия по обеспечению принятия товаров. 4.2. В течение 2 дней с момента поставки произвести осмотр, проверку количества и комплектности поставленных товаров. 4.3. В случае обнаружения несоответствия поставленных товаров условиям настоящего договора известить об этом Поставщика в 2 дневный срок со дня обнаружения несоответствия для принятия соответствующих мер. 4.4. Контролировать своевременное перечисление денежных средств за поставленные товары на расчётный счёт Поставщика. 5. Поставщик обязан: 5.1. Поставить Заказчику товары, соответствующие условиям настоящего договора, в установленные настоящим договором сроки. 5.2. Передать Заказчику следующие документы на поставляемую продукцию: накладные, счета-фактуры, акт приёма-передачи. 5.3. На системные блоки программно-технических комплексов установить тестовое программное обеспечение, позволяющее убедиться в работоспособности поставляемого оборудования. 5.4. Обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки в пункт поставки. 5.6. Исполнить свои обязательства по настоящему договору лично. Раздел III Качество и гарантийный срок 6. Поставщик гарантирует качество поставляемых товаров, соответствующее обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к товарам указанного вида (рода), в течение гарантийного срока в соответствии с приложением к настоящему договору. 7. Подтверждением качества поставки является наличие документации на поставляемые устройства и комплектующие изделия, документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика, сертификатов соответствия, гигиенических заключений. Расходные материалы должны быть оригинальными. 8. В течение гарантийного срока ремонт (замена) вышедшего из строя поставленного оборудования осуществляется Поставщиком в течение _____________________ с момента получения заявки от Заказчика. В случае невозможности осуществления ремонта (замены) оборудования в указанные сроки Поставщик обязан по требованию Заказчика предоставить во временное пользование аналогичное оборудование с комплектом расходных материалов, необходимых для обеспечения работоспособности, до истечения времени ремонта (замены). Выезд на объекты Заказчика за вышедшим из строя оборудованием и доставка заменённого (отремонтированного) оборудования в течение гарантийного срока осуществляется транспортом Поставщика. 9. Товары должны быть упакованы в стандартную тару, тара должна соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к упаковке товаров указанного вида (рода), обеспечивать полную сохранность и защиту товара от каких бы то ни было повреждений во время транспортировки. Маркировка товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и содержать следующую информацию: наименование товара, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. 10. На поставляемый товар Поставщик даёт гарантию качества в соответствии с нормативными документами, подтверждающими качество, на данный вид товара. Гарантийный срок на поставленные товары составляет __________. Раздел IV Порядок передачи товаров 11. Передача товаров (приёмка-передача) осуществляется в пункте поставки. 12. Приёмка товаров по количеству и качеству осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 13. По факту приёмки товаров составляется акт приёмки-передачи товаров, подписываемый Сторонами. Исполнение Поставщиком обязательств по договору подтверждается актом приёмки-передачи товаров. Если товары поставляются по периодам, исполнение Поставщиком обязательств по договору в соответствующем периоде подтверждается актом приёмки-передачи товаров. 14. При отгрузке товаров Поставщиком данные товары должны быть осмотрены Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика в месте их отгрузки, в том числе должно быть проверено соответствие товара условиям настоящего договора, сведениям, указанным в сопроводительных документах на данные товары, а также количество, качество, ассортимент и упаковку товара. 15. При обнаружении недостатков во время отгрузки товара, несоответствий условиям настоящего договора и сведениям, указанным в сопроводительных документах на данные товары, Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) уведомляет об этом Поставщика и возвращает товар (часть товара) Поставщику. При возврате товаров составляется в письменной форме акт о возврате товаров. 16. Право собственности на товары переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами акта приёмки-передачи товаров. Раздел V Сроки и порядок поставки 17. Товары поставляются со склада Поставщика силами и транспортом Поставщика в пункт поставки в период с ______________ по _______________. 18. Пункт поставки Заказчика расположен по адресу: _________________. Раздел VI Цена договора и порядок расчёта 19. Цена за единицу товара, включая НДС, определена в приложении , являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Товар оплачивается по цене в соответствии с заявкой (предложением) Поставщика, поданной в ходе размещения заказа. Стоимость доставки, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость товаров по настоящему договору. 20. Цена договора составляет _________________ рублей ____ копеек, включая НДС. Цена договора является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством. 21. Оплата поставленных товаров производится по факту исполнения Поставщиком обязательств по договору, подтверждаемому актом приёма-передачи товаров. Если поставка товаров осуществлялась по периодам, оплата поставленных товаров производится по факту исполнения Поставщиком обязательств по договору в соответствующем периоде, подтверждаемому актом приёма-передачи товаров. 22. Заказчик в течение _____________ рабочих дней после подписания акта приёма-передачи товаров перечисляет денежные средства за поставленные товары на расчётный счёт Поставщика (с указанием в назначении платежа: "оплата заказа N _______ от "__" _________ 20___ года по договору N ______ от "__" __________ 20___ года."). Раздел VII Обеспечение исполнения договора Обеспечение исполнения настоящего договора предоставляется на сумму в размере ______________________________________ рублей. 24. В случае если Поставщиком избирается способ обеспечения исполнения договора в форме передачи денежных средств, то Поставщик при подписании настоящего договора перечисляет денежную сумму, указанную в пункте 23 настоящего договора, на соответствующий счёт Заказчика, либо открывает вклад (депозит) в банковском либо кредитном учреждении с передачей права требования Заказчику. Обеспечение исполнения договора возвращается Поставщику не позднее чем через 28 дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору. В случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору обеспечение исполнения договора обращается в доход Заказчика в безакцептном порядке. (В случае если Поставщиком избирается способ обеспечения исполнения договора в форме безотзывной банковской гарантии, то Поставщик при подписании настоящего договора предоставляет безотзывную банковскую гарантию на сумму, указанную в пункте 23 настоящего договора. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также содержать ссылку на настоящий договор путём указания Стороны настоящего договора, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего договора, указанное в преамбуле настоящего договора. В случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Заказчик в течение 10 дней с момента нарушения Поставщиком обязательств по договору направляет в банк, выдавший гарантию, требование об уплате денежной суммы по безотзывной банковской гарантии. 25. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора перестало быть действительным, Поставщик обязуется в течение 10 дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора в размере и на условиях, предусмотренных настоящим разделом. * Раздел VII "Обеспечение исполнения договора*" применяется в случае если заказчиком в аукционной (конкурсной) документации предусмотрено обеспечение исполнения договора. Раздел VIII Срок действия договора 26. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения его Сторонами и действует до _________________ 20___ года. 27. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. Раздел IX Ответственность Сторон 28. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 29. За качество поставленных товаров Поставщик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 30. При нарушении Поставщиком сроков поставки, предусмотренных настоящим договором, Поставщик уплачивает неустойку (пени) в размере _________% от суммы договора за каждый день просрочки, либо оплата по договору автоматически сокращается на сумму неустойки (пени). Расчёт неустойки (пени) производится в момент подписания акта приёмки-передачи товаров. 31. При нарушении Поставщиком иных условий настоящего договора Поставщик уплачивает неустойку (штраф) в размере ______% от суммы договора, либо оплата по договору автоматически сокращается на сумму неустойки (штрафа). Расчёт штрафных санкций производится в момент подписания акта приёмки-передачи товаров. 32. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, эпизоотий, эпидемий, действий внешних объективных факторов, в том числе социальных явлений, военных действий, забастовок, объявления моратория Правительством Российской Федерации и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены актом соответствующего компетентного органа (территориальным органом Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, органом Росветнадзора Российской Федерации, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в отношении действия обстоятельств непреодолимой силы на территории иностранного государства, иным компетентным органом). 33. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону о моменте возникновения, виде и возможной продолжительности их действия. 34. Если обстоятельства, указанные в пункте 32 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесённых в связи с наступлением таких обстоятельств. Раздел X Разрешение споров 35. Споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров. 36. В случае невозможности урегулирования споров путём переговоров, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края. Раздел XI Внесение изменений в договор 37. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего договора вправе изменить не более чем на 10% предусмотренное настоящим договором количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключён настоящий договор. При поставке дополнительного количества товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству дополнительно поставленных товаров, но не более чем на 10% такой цены договора. В связи с сокращением потребности в товарах, на поставку которых заключён договор, Заказчик изменяет первоначальную цену договора пропорционально количеству товаров, потребность в которых прекратилась. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. 38. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора. 39. Изменение условий настоящего договора оформляется письменным документом, подписанным сторонами, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 40. Настоящий договор составлен в ________ подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. * Пункт 37 раздела XI настоящего договора не применяется при размещении заказа путём запроса котировок. * В случае заключения договора по итогам открытого аукциона в электронной форме договор заключается в форме электронного документа и подписывается Поставщиком и Заказчиком электронной цифровой подписью, каждым со своей стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Раздел XII Реквизиты и подписи Сторон Заказчик: Поставщик: (подпись, печать) (подпись, печать) Проект договора подготовлен (исполнитель, телефон) Поделиться: ← Вернуться Рубрики Гражданство Загранпаспорт Миграция Рвп Внж Замена Пмж Получение Пересечение границы Контакты     16+ × Вступай в сообщество «passport13.com»! ВКонтакте: Я уже подписан на сообщество «passport13.com»