Образец договора с оплатой по частям. Образец (Примерный)

 ДОГОВОР ПОСТАВКИ № г. Москва" " 2013 г. ЗАО "ЕТегро Текнолоджис", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Изумрудова Олега Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице _____________________ , действующего на основании __________________________, с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя оборудование (далее по тексту настоящего Договора - "товар"), а Покупатель - принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 1.2.Наименование, количество и цена товара согласована сторонами в Спецификации - (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора). 1.3.Производителем оборудования зарегистрированных торговых марок "Hyperion", "Factor", "Avelion" является ЗАО "ЕТегро Текнолоджис". 2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ 2.1. Срок поставки товара составляет 10 (десять) рабочих дней, с даты поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика, в соответствии, с п. 4.2. настоящего Договора, если иное не указано в Спецификации. В случае если в Спецификации указан иной срок, согласованный сторонами, сроком Поставки считается срок, указанный в Спецификации. Под сроком поставки понимается срок отгрузки товара на условиях самовывоза (п.2.3.1.) В случае доставки товара на склад Покупателя (п.2.3.2., п.2.3.3), срок доставки увеличивается на: 2.1.1. Три рабочих дня, в случае доставки в пределах г. Москвы. 2.1.2. Установленный транспортной компанией срок доставки плюс три рабочих дня, в случае доставки в регионы РФ транспортной компанией. 2.2. Поставщик направляет в адрес Покупателя уведомление по электронной почте о готовности оборудования к поставке, после чего Стороны согласовывают порядок поставки товара. 2.3. Поставка оборудования может осуществляться по согласованию сторон одним из следующих способов: 2.3.1. Отгрузка со склада Поставщика (самовывоз) по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д. 2 стр.12-13-14. Отгрузка осуществляется с 10-00 до 17-00 в рабочие дни. 2.3.2. Доставка автотранспортом Поставщика на склад Покупателя, в пределах г. Москвы. В этом случае дата и время доставки согласовываются сторонами дополнительно. 2.3.3. Доставка транспортной компанией на склад Покупателя в регион РФ, по письменной Заявке покупателя. 2.4. Оборудование поставляется Поставщиком в стандартной упаковке Производителя. Заполненный Гарантийный талон находиться внутри упаковки. 2.5. Право собственности на поставленное оборудование переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания транспортной накладной или товаросопроводительных документов. 3.КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 3.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого оборудования соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации (ГОСТ Р). 3.2. Сертификаты на поставляемое оборудование доступны для скачивания на сайте Производителя в разделе http://www.etegro.ru/company/certificates 3.3. Гарантия на поставленное оборудование предоставляется Производителем оборудования. Срок гарантийного обслуживания составляет 3 (три) года с даты поставки оборудования. Под гарантийными обязательствами понимается бесплатный ремонт и/или замена Поставщиком продукции или ее компонента с обнаруженными и заявленными в течение гарантийного срока дефектами. 3.4. Гарантия не распространяется на дефекты, повреждения и неисправности, возникшие при нарушении Покупателем правил обслуживания, хранения и эксплуатации оборудования (в том числе несанкционированных модернизации и ремонта), а также возникшие вследствие преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц и воздействия иных посторонних факторов. 3.5. Условия, порядок гарантийного обслуживания и список сервисных центров доступны на сайте Производителя в разделе http://www.etegro.ru/support 4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 4.1. Общая стоимость поставляемого по настоящему Договору оборудования составляет () рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - () рубля и указана в Приложении №1 к настоящему Договору. 4.2. Оплата поставляемого оборудования осуществляется путем перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств в следующем порядке: 4.2.1.Авансовый платеж в размере 70% от стоимости оборудования, определённой в п. 4.1. настоящего Договора и Приложения № 1 к настоящему Договору, а именно () рублей 00 копеек, в срок ________, с даты выставления счета. 4.2.2. Последующая оплата в размере 30% от стоимости оборудования, а именно () рублей 00 копеек течение 3 (трех) банковских дней с даты отгрузки Поставщиком товара по настоящему Договору. 4.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. За полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, а также за их ненадлежащее исполнение, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Досудебный порядок урегулирования является обязательным. 5.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки оборудования Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени в размере 0,1 % от стоимости оборудования за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более 10(Десяти)% от общей стоимости поставляемого оборудования, определенной в п. 4.1. настоящего Договора. 5.3. В случае просрочки сроков оплаты оборудования Покупатель выплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от не оплаченной в срок суммы за каждый банковский день просрочки, но не более 10(Десяти)% от общей стоимости поставляемого оборудования, определенной в п. 4.1. настоящего Договора. 5.4.Споры по настоящему договору рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы. 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия. 6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в письменном виде. Сторона, не выполнившая данное требование не освобождается от ответственности. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2013 г. 7.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств. 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон. Все приложения и дополнения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 8.3. Настоящий Договор и все связанные с ним Документы, переданные сторонами посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу, если не вызывает затруднение прочтение текстов подготовленных таким способом документов, четко видны оттиски печати и подписи уполномоченных представителей сторон. Стороны обязуются предоставить соответствующие оригиналы указанных документов в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента передачи документов посредством факсимильной связи. 8.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Поставщик: ЗАО "ЕТегро Текнолоджис" Юридический адрес: 111141, г.Москва,ул.Электродная, д.2, стр.12,13,14 Фактический адрес: 111524, г.Москва,ул.Электродная, д.2, стр.12,13,14 Банковские реквизиты: ИНН 7720529520 КПП 772001001 Банковские реквизиты: р/сч. 40702810120100001444 в "ТКБ" (ЗАО) г. Москва к/сч 30101810800000000388 БИК 044525388 тел. +74953800288 Ответственный по договору: _______________________, Тел. E-mail: Генеральный директор _______________/О.В. Изумрудов/ Покупатель: Юридический адрес: Фактический адрес: Банковские реквизиты: ИНН/КПП Банковские реквизиты В БИК К/с Ответственный по договору: _______________________, Тел. E-mail: Генеральный директор _______________/ / Приложение № 1 к Договору поставки № от 2013 г. Спецификация № 1 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующее оборудование: п/пНаименование оборудованияЕд. изм.Кол-во Цена в руб. с НДС Сумма в руб. с НДС1.шт.Итого: В том числе НДС 18 %: Всего к оплате: () рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - . Сводная таблица характеристик сервисных программ: Гарантийный план ETcare 3 years Standart (Стандартная гарантия 3 год)Включает: * Приём и регистрацию обращений, идентификацию отказов и поддержку пользователей - по телефону, факсу или электронной почте. * Приоритетное обслуживание на территории сервисного центра (СЦ) - диагностика отказов оборудования, ремонт, тестирование. * Время восстановления системы: 21 рабочий день. * Окно обслуживания: по рабочим дням с 10:00 до 19:00. * Ремонт/замена неисправных компонентов, проведение функциональных проверочных тестов. ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:ПРОДАВЕЦ:Генеральный директор ЗАО "ЕТегро Текнолоджис" ____________________ / Изумрудов О.В. / Генеральный директор " " ____________________ / / Генеральный директор ЗАО "ЕТегро Текнолоджис" ____________________ / Изумрудов О.В. /

ДОГОВОР N ____

купли-продажи товара

(краткий; оплата частями, с условием о возможности расчета

неденежными средствами)

г. _______________

"__"_________ ____ г.

Именуем__ в дальнейшем "Продавец", в лице ______________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ____________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Продавец обязуется передать, а Покупатель - принять и оплатить продукцию (товар), наименование, качество, количество и ассортимент которой устанавливаются в отпускном документе (накладной, спецификации), который является неотъемлемой частью настоящего договора. Передача продукции производится на складе Продавца в течение ___ дней с момента заключения настоящего договора. Доставка продукции осуществляется Покупателем за свой счет.

2. Покупатель производит оплату за продукцию в размере ____________ рублей, в том числе НДС (________%), не позднее ___ дней после заключения договора. Оставшаяся часть стоимости продукции в размере ____________ рублей, в том числе НДС (________%), уплачивается не позднее ___ дней после получения продукции, моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате продукции считается момент зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

3. При отказе Покупателя от продукции или за просрочку оплаты продукции Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере __% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

4. При отказе Продавца от исполнения обязательств по настоящему договору Продавец обязуется возвратить Покупателю сумму предоплаты, полученную по договору, а также уплатить неустойку в размере ___________________________.

5. Общая сумма договора, в том числе НДС (________%), составляет

__________ (_____________________________) рублей. По согласованию сторон в

счет оплаты товара может быть передано ____________________________________

__________________________________________________________________________.

(указать товар или имущество)

6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

Сторона, попавшая под влияние указанных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую сторону не позднее ______ календарных дней со дня наступления таких обстоятельств.

7. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. ___________.

8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу; договор действует до ______________.

ДОГОВОР ПОДРЯДА

с оплатой по частям

В лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик », с одной стороны, и гр. ________________________________________________, паспорт: серия ________, № ________, выданный ________________________, проживающий по адресу: ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по организации и выполнению работ по ________________________________________________.

1.2. Подрядчик выполняет работы согласно смете (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью договора, по адресу: ________________________________________________.

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечивать допуск персонала Подрядчика на свои объекты.

2.1.2. Принимать работы по акту сдачи-приемки выполненных работ.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Приступить к выполнению работ не позднее ________ дней с момента поступления платы за организацию и выполнение работ по предоставлению доступа на расчетный счет Подрядчика.

2.2.2. Для выполнения работ, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, привлекать высококвалифицированных специалистов и гарантировать высокий профессиональный уровень выполнения работ, использовать соответствующее оборудование и сооружения, принадлежащие Подрядчику.

2.2.3. Проводить согласованные между Сторонами работы в соответствии с техническими требованиями, требованиями действующего законодательства и с соблюдением правил лицензирования и сертификации.

2.2.4. Получить технические условия, подготовить и согласовать в соответствии с нормами и правилами проект, выполнить все предусмотренные договором работы не позднее ________________________ с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.2.5. После выполнения работ предусмотренных договором представить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.

2.2.6. Использовать при выполнении работ материалы, соответствующие техническим характеристикам, изложенным в Технических требованиях и Технических заданиях на проектирование.

2.2.7. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ субподрядчиков, за работу которых он несет ответственность в полом объеме. Субподрядные организации привлекаются с соблюдением правил лицензирования и сертификации.

1. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Все работы, выполняемые Подрядчиком по договору, выполняются по договорным ценам, согласованным Сторонами, и определенными в Приложении №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Договорные цены согласованы на основании утвержденной сметы (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора. В случае выполнения работ непредусмотренных настоящим договором, договорные цены определяются на основании утвержденных смет, являющихся неотъемлемой частью соответствующих Дополнений.

3.2. Заказчик оплачивает ________% стоимости работ в течение ________ банковских дней с момента подписания настоящего договора. Оставшиеся ________% от стоимости работ Заказчик оплачивает в течение ________ банковских дней после подписания Технического акта, указанного в п.6.1.

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств, Стороны несут имущественную ответственность в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством.

1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Все сведения по настоящему договору являются конфиденциальными, распространению и оглашению не подлежат.

1. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Подрядчик организует и обеспечивает ________________________ в срок до «___» _____________ 2018 г. По окончании этого срока стороны подписывают акт выполненных работ.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до подписания акта выполненных работ.

1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых носит одинаковую юридическую силу.

7.2. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

1. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

1. 
   ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик _______________

Заказчик _______________

Правила расчетов между сторонами сделки – ключевой раздел каждого договора , вне зависимости от вида. Основным нормативно-правовым документом принято считать Гражданский кодекс РФ.

Проценты могут начисляться даже по тем договорам и сделкам, условия которых были выполнены в полной мере. При отсутствии суммы процентов используется установленная ставка рефинансирования Центробанка.

Расчет осуществляется через банки, в которых открыт расчетный счет контрагента. Перевод осуществляется с помощью платежного поручения в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Использовать можно только сумму до 100 000 рублей. Лимит установлен для компаний и ИП.

В качестве иных вариантов предусматривается:

• отступное;
• зачет;
• новация.

В зависимости от ситуации используется конкретный вариант.

Расчеты по договору поставки товара

К рассматриваемому договору применима гл. 30 ГК РФ . Расчет – залог перехода правообладания переданной продукцией. Покупатель производит расчет согласно условиям договора, после чего становится полноправным владельцем .

Соглашение предусматривает взаимодействие нескольких сторон, одной из которых является поставщик (выступает в качестве продавца), а второй – покупатель.

Предмет сделки – передаваемая продукция.

Формы

Расчет в России осуществляется в национальной валюте наличным либо безналичным способом.

Стороны оставляют за собой право договориться:

• о безналичном варианте расчетов;
• по аккредитиву;
• по инкассо;
• с помощью чеков либо в иной форме.

С целью согласования условия формы расчетов в безналичном порядке стороны обязаны отображать в соглашении:

• четкую форму из перечня установленных;
• реквизиты, без которых невозможно совершить платеж.

Список реквизитов и формы для расчетов установлены ЦБ РФ от июня 2012 года.

Порядок

В перечень составных компонентов порядка оплаты включено:

• период внесения средств (дата по календарю либо частями);
• форма (наличка, взаиморасчет и пр.);
• вариант расчета (векселями, платежными поручениями и пр.);
• порядок проведения платежки.

В последнем случае предусматривается предварительная оплата, отсрочка, рассрочка и пр.

Момент оплаты

Он определяется периодами:

• перечисления средств на корреспондентский счет;
• списания средств на расчетный счет покупателя;
• внесения средств в кассу.

Подобные условия выгодны для исполнителя, поскольку до момента получения средств на расчетный счет сделка считается неоплаченной.

Возможность оплаты третьим лицом

Порядок и особенности оплаты третьими лицами обозначены в ст. 313 ГК РФ . Из нормативного акта следует, что данная возможность предусматривается, и какие-либо санкции не установлены.

Пример

Формулировки могут быть разными. Одна из них имеет вид:

“Заказчик обязуется не позднее 20 числа каждого месяца, следующего за оплачиваемым, вносить ежемесячную плату в размер 1000 (тысячи) рублей в течение всего периода действия договора”.

Пеня

Пеня должна быть определена сторонами сделки в момент подписания соответствующего соглашения. К примеру, в документе может быть указано, что пени в случае возникновения просрочки равняется 36,5% годовых .

Из этого следует, что за каждый день будет начислено штраф в размере 0,1% от установленной суммы платежа.

Оплата за услуги

К сведению: условие оплаты не может быть поставлено в зависимости от достижения либо наоборот конечного результата.

К примеру, оплата за предоставление юридических услуг не может стать в прямую зависимость от результата судебного решения.

К существенным условиям сделки принято относить осуществление заказанной разновидности работы, за что в конечном итоге исполнитель получает вознаграждение.

Расчет

Конечная стоимость выполненной работы устанавливается с учетом цены конкретных уполномоченных органов. Иными словами, под этим подразумеваются расценки, тарифы, ставки и так далее. Одновременно с этим, в случае отказа заказчиком признать установленную цену, есть возможность взыскать ее принудительно через суд .

Немаловажной особенностью считается и тот факт, что оплата может быть произведена по безналичному или наличному расчету.

Как прописать оплату наличными в договоре оказания услуг? Каких-либо сложностей в данном случае не предусматривается. К примеру, можно указать следующее: “Расчет осуществляется путем внесения наличных денежных средств в кассу исполнителя”.

Безналичными

В случае оплаты по безналичному расчету в договоре обязательно указываются реквизиты расчетного счета для дальнейшего перечисления средств.

Платеж можно произвести, к примеру, с помощью платежного поручения.

Как осуществляется оплата

В случае оплаты наличными средства заказчику должен быть предоставлен приходный кассовый ордер.

К сведению: кассовый чек в случае оплаты за предоставленные средства не нужен при условии наличия бланка строгой отчетности.

Нередко оплата происходит поэтапно. К примеру, в виде аванса и перечисления остатка после получения услуги.

Виды платежей

Платеж можно осуществить с помощью:

• интернета;
• специализированного терминала;
• мобильного телефона.

Возможность должна быть предусмотрена условиями договора.

Пеня и неустойка

Размер составляет 3% от окончательной установленной стоимости. Одновременно с этим крайне важно обращать внимание на то, что рассматриваемым типом соглашения может устанавливаться существенно выше сумма неустойки.

Актуальная на сегодняшний день норма федерального законодательства расширяет имеющиеся права потребителей, допуская при этом возможность повышения суммы ответственности юридического лица, деятельность которого связана с предоставлением услуг для населения.

К примеру, с недавнего времени сформировался потребительский вид спорной ситуации с исполнителем. В таком случае будет актуальной неустойка непосредственно по предоставлению тех услуг, которые им установлены.

Допустим, что нарушены условия, которые ранее были оговорены и установлены. При возникновении данной ситуации нужно будет в обязательном порядке отправить юридическому лицу соответствующую претензию относительно выплаты неустойки по причине нарушения ранее установленных сроков предоставления услуг.

В течение последующего 10-дневного периода уполномоченная компания вынуждена решить возникший спор в пользу заявителя.

Итоги

Правила осуществления расчетов устанавливаются сторонами сделки во время заключения соответствующего договора. Одновременно с этим, наличие факта выплаты положенных средств не может напрямую зависеть от результатов занятости.

Иными словами, заказчик должен платить только за то, что исполнитель непосредственно по его поручению оказал соответствующие услуги – если это касается такого вида договора.

Сумма вознаграждения может сразу устанавливаться в фиксированном размере либо же состоять из нескольких частей .

Допускается возможность вовсе не указывать размер в подписываемом договоре, но в таком случае порядок расчета будет использован с учетом сопоставимой стоимости аналогичным услугам или пр.

По желанию сторон оплата происходит единым платежом разово либо же в виде предоплаты.

Чтобы привлечь и удержать постоянных покупателей, компании готовы предоставлять им товары и услуги по пониженным ценам. Иногда продавцы проводят специальные акции, чтобы заявить или напомнить о себе, и во время их действия выставляют счет со скидкой. Образец его оформления и порядок заполнения обязательных реквизитов вы найдете в этой статье.

Регулирование скидок

Понижение ранее заявленной стоимости товара или услуги именуется скидкой. Гражданский кодекс в разделе, посвященном договорам купли-продажи (30-я глава), не ограничивает продавца в определении ее размера. Однако организациям следует помнить об ограничениях, предусмотренных Налоговым кодексом.

Сотрудники фискального ведомства вправе проконтролировать правильность установленной цены, если от обычной стоимости она отклонилась более чем на 20% (40-я статья Налогового кодекса). И если они сочтут столь большую скидку неправомерной, заподозрив продавца в намеренном занижении налогооблагаемой базы, компании могут доначислить не только сам налог, но и пени. Причем их размер рассчитают из средней, а не уменьшенной цены.

Чтобы избежать споров с налоговиками, эксперты советуют письменно обосновать предоставление щедрых скидок, превышающих 20%, и подготовить ряд документов. В частности, организации может пригодиться:

• документ об учетной политике компании, где один из разделов определяет возможные маркетинговые ходы;
• приказ руководителя о существенном снижении стоимости товара с истекающим сроком годности;
• утвержденные прайс-листы со скидочными ценами;
• письменное информирование покупателя о предоставленной скидке и т.д.

В письменном обосновании высоких скидок, в частности, рекомендуют пояснить, что они призваны продвинуть на рынок новые товары или связаны с сезонным снижением потребительского спроса на продукцию, которую поставщику необходимо реализовать в минимальные сроки.

Счет со скидкой: образец

Счет с предоставленной скидкой имеет ряд обязательных реквизитов:

• название документа («СЧЕТ»), его номер и дата;
• наименование организации-продавца;
• место ее нахождения; контакты;
• БИК, номера счетов (корреспондентского, расчетного);
• название банка;
• наименование покупателя – организации или ИП;
• наименование и количество реализуемого товара;
• единица измерения;
• стоимость / цена товара;
• размер скидки;
• итоговая сумма к оплате;
• подписи должностных лиц.

Ниже приведен пример оформления такого счета.

Образец счета со скидкой

Частичная оплата по счету

На практике распространены ситуации, когда покупатель не сразу оплачивает всю стоимость приобретенного товара, а делает предоплату . Частичная оплата по счету оформляется с теми же реквизитами таблицы, однако вносимые в нее данные уменьшаются пропорционально авансируемой суммы. В выставленном счете также указывается размер скидки.

← Вернуться