Взаимные поставки. Соотношение договора поставки с другими договорами

ДОГОВОР Nо. ______ о взаимной поставке продукции и товаров г. _____________ "___"_________ 199__ г. ___________________________________________________, именуем__ в (наименование предприятия, организации) дальнейшем "Поставщик", в лице _____________________________________, (должность, фамилия, и.о.) действующего на основании _________________________, с одной стороны, (Устава, положения) и _____________________________________________________, именуем__ в (наименование предприятия, организации) дальнейшем "Покупатель", в лице ____________________________________, (должность, фамилия, и.о.) действующего на основании _______________________, с другой стороны, (Устава, положения) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Поставщик обязуется отгрузить в 199__ г. ____________________ _______________________________________________, а Покупатель принять (наименование продукции (товара)) и оплатить в установленном порядке, а также отгрузить Поставщику ____ ____________________________________________________________________. (наименование продукции (товара)) 2. Настоящий договор является основным документом, определяющим права и обязанности сторон по договору. За нарушение договорных обязательств устанавливается квартальная (месячная) имущественная ответственность. 3. Сумма договора ориентировочно устанавливается _______________ _______________ руб. Стоимость продукции производственно-технического назначения - ______________________________ руб.; товаров народного потребления - ___________________________________ руб. Минимальная норма отгрузки ____________________________________. 4. Основанием для заключения договора является принятие безлимитных заказов (если иное не предусмотрено действующим законодательством). 5. В целях своевременного формирования плана производства, его материального и транспортного обеспечения заказ на поставку продукции (товаров) должен быть представлен не позднее 1 октября года, предшествующего поставке, в 3 экземплярах. В исключительных случаях заказ может быть принят в планируемом к поставке году, но не позднее 60 дней до начала периода поставки. При заключении долгосрочного договора на прямые длительные связи специфицированный заказ представляется ежегодно в те же сроки. 6. Количество, ассортимент, технические характеристики и сроки поставки определяются при согласовании принимаемого к исполнению заказа. 7. Количество подлежащей поставке продукции (товара) должно быть не менее минимальных норм отгрузки, утвержденных в установленном порядке. 8. В случае принятия к исполнению заказа с объемом поставки менее минимальной нормы отгрузки или в соответствии с минимальной, но менее вагонной, или при наличии в заказе разных размеров, производство которых осуществляется не ежемесячно, допускается отгрузка продукции (товара) в сборных вагонах в адрес Покупателя или другого предприятия, находящегося в том же населенном пункте. 9. Количество недопоставленной в планируемом периоде продукции (товаров) переносится на следующий за отчетным месяц. При восполнении недопоставки до 15 числа следующего месяца штрафные санкции Покупателем не применяются. 10. В связи с наличием вагонов разной грузоподъемности и применением различных средств пакетирования допускаются мелкие недогрузы и перегрузы по отдельным позициям заказа, но не более 6 процентов от нормы отгрузки. Мелкие недогрузы не учитываются как недопоставка и на них не начисляются штрафные санкции. 11. Поставщик и Покупатель по соглашению сторон могут изменять ассортимент и сроки поставки. 12. При досрочной отгрузке продукции (товара) по просьбе Покупателя, а также при принятии к исполнению дополнительного или специального заказа Покупатель производит доплату - к стоимости отгруженной продукции (товара). 13. Качество поставляемой продукции (товара) удостоверяется "Сертификатом качества", направляемым вместе со счетом на оплату отгруженной продукции. 14. При обнаружении несоответствия качества продукции (товара) Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для участия в продолжении приемки и составления двухстороннего акта. За поставленную продукцию (товары), не соответствующие по качеству стандартам, техническим условиям или условиям договора, а также некомплектную продукцию (товары), Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере _______% стоимости продукции (товаров) не- надлежащего качества или некомплектных. Вызов представителя для составления акта о недостаче продукции (товара) обязателен. 15. Поставляемая продукция (товары) оплачивается по согласованной цене. 16. Расчеты за поставляемую продукцию (товары) производятся Сторонами через банк в порядке акцепта платежных требований в соответствии с действующими банковскими правилами. 17. За неосновательный отказ от акцепта платежного требования (полностью или частично) Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере ______% суммы, от уплаты которой он отказался. При несвоевременной оплате поставленной продукции (товаров) Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере ______% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 18. За просрочку возврата тары Покупатель несет ответственность в соответствии с пунктом 68 Положения о поставках продукции производственно-технического назначения, если стороны не установят другую ответственность. При отгрузке продукции (товаров) в адрес снабженческих организаций штраф за задержку возврата тары предъявляется Покупателю; при этом в случае переотправки продукции (товара) возврат тары может производится ее получателями, но обязательно со ссылкой на номер сертификата, направленного Поставщиком Покупателю. 19. Покупатель отгружает Поставщику ____________________________ (наименование продукции ______________ в ______ дневный срок с момента получения продукции (товара)) Поставка осуществляется согласно спецификации, прилагаемой к договору. В случае неотгрузки Покупателем Поставщику продукции (товара) в ________ дневный срок он обязан уплатить Поставщику неустойку в размере ______ процентов не поставленных в срок изделий. 20. Взаимоотношения и ответственность сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются в соответствии Положениеми о поставках продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, а также действующим законодательством. 21. Срок действия договора устанавливается с ________________ по ______________________. 22. Юридические адреса и реквизиты сторон: Поставщик: _____________________________________________________ Ж.-д. код ________________________________ код ОКПО _________________ Платежные реквизиты: расчетный счет Nо. _____________________ в __________________________ Отгрузочные реквизиты: для вагонов _________________________________________________________ для мелких отправок и контейнеров ___________________________________ код станции _________________________________________________________ Телетайп: ___________________________________________________________ Телефон: ____________________________________________________________ Покупатель: ____________________________________________________ Адрес: ______________________________________________________________ Код ОКПО _______________________ ж.-д. код __________________________ Платежные реквизиты: расчетный счет: Nо. ____________________ в __________________________ Отгрузочные реквизиты: ______________________________________________ Телетайп: ___________________________________________________________ Телефон: ____________________________________________________________ Поставщик: Покупатель: ____________________ _____________________ М.П. М.П.

ДОГОВОР Nо. ______ о взаимной поставке продукции и товаров г. _____________ "___"_________ 20___ г. ___________________________________________________, именуем__ в (наименование предприятия, организации) дальнейшем "Поставщик", в лице _____________________________________, (должность, фамилия, и.о.) действующего на основании _________________________, с одной стороны, (Устава, положения) и _____________________________________________________, именуем__ в (наименование предприятия, организации) дальнейшем "Покупатель", в лице ____________________________________, (должность, фамилия, и.о.) действующего на основании _______________________, с другой стороны, (Устава, положения) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Поставщик обязуется отгрузить в 20___ г. ____________________ _______________________________________________, а Покупатель принять (наименование продукции (товара)) и оплатить в установленном порядке, а также отгрузить Поставщику ____ ____________________________________________________________________. (наименование продукции (товара)) 2. Настоящий договор является основным документом, определяющим права и обязанности сторон по договору. За нарушение договорных обязательств устанавливается квартальная (месячная) имущественная ответственность. 3. Сумма договора ориентировочно устанавливается _______________ _______________ руб. Стоимость продукции производственно-технического назначения - ______________________________ руб.; товаров народного потребления - ___________________________________ руб. Минимальная норма отгрузки ____________________________________. 4. Основанием для заключения договора является принятие безлимитных заказов (если иное не предусмотрено действующим законодательством). 5. В целях своевременного формирования плана производства, его материального и транспортного обеспечения заказ на поставку продукции (товаров) должен быть представлен не позднее 1 октября года, предшествующего поставке, в 3 экземплярах. В исключительных случаях заказ может быть принят в планируемом к поставке году, но не позднее 60 дней до начала периода поставки. При заключении долгосрочного договора на прямые длительные связи специфицированный заказ представляется ежегодно в те же сроки. 6. Количество, ассортимент, технические характеристики и сроки поставки определяются при согласовании принимаемого к исполнению заказа. 7. Количество подлежащей поставке продукции (товара) должно быть не менее минимальных норм отгрузки, утвержденных в установленном порядке. 8. В случае принятия к исполнению заказа с объемом поставки менее минимальной нормы отгрузки или в соответствии с минимальной, но менее вагонной, или при наличии в заказе разных размеров, производство которых осуществляется не ежемесячно, допускается отгрузка продукции (товара) в сборных вагонах в адрес Покупателя или другого предприятия, находящегося в том же населенном пункте. 9. Количество недопоставленной в планируемом периоде продукции (товаров) переносится на следующий за отчетным месяц. При восполнении недопоставки до 15 числа следующего месяца штрафные санкции Покупателем не применяются. 10. В связи с наличием вагонов разной грузоподъемности и применением различных средств пакетирования допускаются мелкие недогрузы и перегрузы по отдельным позициям заказа, но не более 6 процентов от нормы отгрузки. Мелкие недогрузы не учитываются как недопоставка и на них не начисляются штрафные санкции. 11. Поставщик и Покупатель по соглашению сторон могут изменять ассортимент и сроки поставки. 12. При досрочной отгрузке продукции (товара) по просьбе Покупателя, а также при принятии к исполнению дополнительного или специального заказа Покупатель производит доплату - к стоимости отгруженной продукции (товара). 13. Качество поставляемой продукции (товара) удостоверяется "Сертификатом качества", направляемым вместе со счетом на оплату отгруженной продукции. 14. При обнаружении несоответствия качества продукции (товара) Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для участия в продолжении приемки и составления двухстороннего акта. За поставленную продукцию (товары), не соответствующие по качеству стандартам, техническим условиям или условиям договора, а также некомплектную продукцию (товары), Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере _______% стоимости продукции (товаров) не- надлежащего качества или некомплектных. Вызов представителя для составления акта о недостаче продукции (товара) обязателен. 15. Поставляемая продукция (товары) оплачивается по согласованной цене. 16. Расчеты за поставляемую продукцию (товары) производятся Сторонами через банк в порядке акцепта платежных требований в соответствии с действующими банковскими правилами. 17. За неосновательный отказ от акцепта платежного требования (полностью или частично) Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере ______% суммы, от уплаты которой он отказался. При несвоевременной оплате поставленной продукции (товаров) Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере ______% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 18. За просрочку возврата тары Покупатель несет ответственность в соответствии с пунктом 68 Положения о поставках продукции производственно-технического назначения, если стороны не установят другую ответственность. При отгрузке продукции (товаров) в адрес снабженческих организаций штраф за задержку возврата тары предъявляется Покупателю; при этом в случае переотправки продукции (товара) возврат тары может производится ее получателями, но обязательно со ссылкой на номер сертификата, направленного Поставщиком Покупателю. 19. Покупатель отгружает Поставщику ____________________________ (наименование продукции ______________ в ______ дневный срок с момента получения продукции (товара)) Поставка осуществляется согласно спецификации, прилагаемой к договору. В случае неотгрузки Покупателем Поставщику продукции (товара) в ________ дневный срок он обязан уплатить Поставщику неустойку в размере ______ процентов не поставленных в срок изделий. 20. Взаимоотношения и ответственность сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются в соответствии Положениеми о поставках продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, а также действующим законодательством. 21. Срок действия договора устанавливается с ________________ по ______________________. 22. Юридические адреса и реквизиты сторон: Поставщик: _____________________________________________________ Ж.-д. код ________________________________ код ОКПО _________________ Платежные реквизиты: расчетный счет Nо. _____________________ в __________________________ Отгрузочные реквизиты: для вагонов _________________________________________________________ для мелких отправок и контейнеров ___________________________________ код станции _________________________________________________________ Телетайп: ___________________________________________________________ Телефон: ____________________________________________________________ Покупатель: ____________________________________________________ Адрес: ______________________________________________________________ Код ОКПО _______________________ ж.-д. код __________________________ Платежные реквизиты: расчетный счет: Nо. ____________________ в __________________________ Отгрузочные реквизиты: ______________________________________________ Телетайп: ___________________________________________________________ Телефон: ____________________________________________________________ Поставщик: Покупатель: ____________________ _____________________ М.П. М.П.

Обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (ст. 506 ГК РФ).

Договор поставки является консенсуальным, возмездным, взаимным и регулируется нормами § 3 гл. 30 ГК РФ. К договору поставки, если иное не предусмотрено нормами о нем, применяются общие правила о купле-продаже. Так, общими положениями о договоре купли-продажи регулируются условия о количестве, ассортименте, качестве, комплектности, таре и упаковке, цене, порядке оплаты (ст. 465, 469, 467, 478, 481, 485, 486 ГК РФ и др.).

На стороне покупателя преимущественно выступают граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью, и юридические лица. Среди последних могут быть как коммерческие, так и некоммерческие организации. При этом покупатели не должны непременно заниматься предпринимательской деятельностью. Условием их участия в отношениях по поставке товара является цель его приобретения.

Особо следует отметить, что договор поставки может заключаться в пользу третьего лица — получателя товара, который хотя и не является стороной договора, но может быть в нем указан и приобретает в силу его заключения гражданские права и обязанности.

Условия и содержание договора поставки

К числу существенных условий договора относятся его предмет и срок осуществления поставки.

Предмет договора поставки считается установленным, если его содержание позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 ГК РФ).

В отличие от договора купли-продажи, в котором предметом могут быть как вещи (товар), так и имущественные права, пред- мегом поставки может быть только товар. Более того, предметом договора поставки может быть только товар, предназначенный для использования в предпринимательской деятельности (для промышленной переработки и потребления, монтажа, для перс- продажи и т. д.) или в других целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (приобретение оргтехники, офисной мебели, транспортных средств, материалов для ремонтных работ и т. п.). Именно цель приобретения товара позволяет отграничить поставку от розничной купли-продажи.

Вместе с тем Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ указал, что в случае, если указанные товары приобретаются у продавца, осуществляющего предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, отношения сторон регулируются нормами о розничной купле-продаже (§ 2 гл. 30 ГК РФ).

Поставке подлежит производимый или закупаемый поставщиком товар.

Предметом поставки не могут быть объекты недвижимости, в отношении купли-продажи которых предусмотрены специальные правила — § 7 гл. 30 ГК РФ.

Срок осуществления поставки , т. е. срок исполнения постав- шиком обязанности передать товар покупателю. Срок поставки определяется в пределах общего срока действия договора, может быть определен календарной датой или периодом времени, например поставка в пределах навигации, в течение 10 дней с момента оплаты товара и т. п.

Зачастую договор предполагает не одноразовую передачу товара, а регулярную поставку товара партиями. При этом общее количество товара делится на определенные части и контрагенты согласовывают сроки поставки отдельных партий (периоды поставки). Так, могут быть квартальные, месячные, декадные и иные периоды поставки. Если в договоре предусмотрена поставка отдельными партиями, но не определены периоды поставки, то товары должны поставляться равномерными партиями помесячно при условии, что иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота (и. 1 ст. 508 ГК РФ).

Наряду с определением периодов поставки в договоре поставки может быть установлен график поставки товаров (декадный, суточный, часовой и т. п.).

В случаях, когда сторонами не указан срок поставки товара и из договора не вытекает, что она должна осуществляться отдельными партиями, практика арбитражных судов исходит из того, что срок поставки определяется по правилам, установленным ст. 314 ГК РФ.

Проявлением нарушения условия о сроке являются как просрочка поставки или недопоставка, так и досрочная поставка товара.

Недопоставка - передача поставщиком товара в отдельном периоде поставки в меньшем, чем обусловлено договором, количестве.

Просрочка поставки - поставка товара по истечении срока, обусловленного договором.

Досрочная поставка — поставка до наступления предусмотренной договором календарной даты передачи товара либо периода поставки.

Сроки исполнения договора поставки оцениваются индивидуально:

• по каждому получателю — при поставке товара нескольким получателям;
• по каждому наименованию товара — при поставке товаров разных наименований, входящих в один и тот же ассортимент.

Поставка одному получателю сверх количества, предусмотренного в договоре или отгрузочной разнарядке (перепоставка), не может перекрыть недопоставку другому получателю, если иное не предусмотрено в договоре (п. 2 ст. 511 ГК РФ). Так же как поставка товаров одного наименования в большем количестве не засчитывается в покрытие недопоставки товаров другого наименования, кроме случаев, когда такая поставка произведена с предварительного письменного согласия покупателя (п. 2 ст. 512 ГК РФ).

Применительно к досрочной поставке действует предположение в пользу ее запрещения. Эта презумпция является общей для обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью (ст. 315 ГК РФ). Досрочная поставка не считается нарушением срока при условии, что производится с согласия покупателя, либо если покупателем приняты товары, поставленные досрочно (п. 3 ст. 508 ГК РФ).

Цена товара устанавливается свободно, по усмотрению сторон. В предусмотренных правовыми актами случаях в отношении отдельных видов товара применяются цены, устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами.

В соответствии с общим правилом в случае, когда в договоре нет прямого указания о цене и она не может быть определена из условий договора, оплата должна производиться по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары (п. 3 ст. 424 ГК РФ).

Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями. Договором поставки может быть предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком), и если последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.

Если в договоре поставки предусмотрена поставка товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товаров покупателем производится после отгрузки (выборки) последней его части, если иное не установлено договором (ст. 516 ГК РФ).

Основная обязанность поставщика — передать покупателю товар, количество, качество и комплектность которого соответствует договору.

Качество поставляемых товаров определяется в договоре с учетом требований стандартов, технических условий или иных нормативно-технических документов. При отсутствии в договоре условия о качестве поставщик обязан передать товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется (п. 2 ст. 469 ГК РФ).

Статья 518 ГК РФ устанавливает последствия поставки товаров ненадлежащего качества. В частности, покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества. Покупатель (получатель), осуществляющий продажу поставленных ему товаров в розницу, вправе требовать замены в разумный срок товара ненадлежащего качества, возвращенного потребителем, если иное не предусмотрено договором поставки.

Комплектность товара представляет собой набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение. Например, для создания швейных изделий должны поставляться ткань, подкладка, фурнитура и т. п.

Если покупателю (получателю) поставлены товары с нарушением условий договора поставки, а также требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, то он вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные ст. 480 ГК РФ, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о некомплектности поставленных товаров, без промедления доукомплектует товары либо заменит их комплектными товарами. Покупатель (получатель), осуществляющий продажу товаров в розницу, вправе требовать замены в разумный срок некомплектных товаров, возвращенных потребителем, комплектными, если иное не предусмотрено договором поставки (ст. 519 ГК РФ).

В ст. 520 ГК РФ предусмотрены права покупателя в случае недопоставки товаров, невыполнения требований об устранении недостатков товаров или о доукомплектовании товаров. Так, если поставщик не поставил предусмотренное договором поставки количество товаров либо не выполнил требования покупателя о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок, покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение. Кроме того, покупатель (получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены.

Покупатель обязан проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота.

Отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена, покупатель вправе лишь при условии направления постав- шику уведомления о своем отказе и только в отношении товара, поставленного поставщиком после получения уведомления, если иное не предусмотрено договором (п. 3 ст. 511 ГК РФ).

Порядок поставки товаров

Статья 509 ГК РФ регламентирует порядок поставки товаров.

По общему правилу поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя.

Если договором поставки предусмотрено право покупателя давать поставщику указания об отгрузке (передаче) товаров получателям (отгрузочные разнарядки), отгрузка (передача) товаров осуществляется поставщиком получателям, указанным в отгрузочной разнарядке.

Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях. В случаях, когда в договоре не определено, каким видом транспорта или на каких условиях осуществляется доставка, право выбора вида транспорта или определения условий доставки товаров принадлежит поставщику, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота.

Договором поставки может быть предусмотрено получение товаров покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика (выборка товаров).

Если срок выборки не предусмотрен договором, выборка товаров покупателем (получателем) должна производиться в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности товаров (ст. 510 ГК РФ).

Осуществляя выборку товаров, покупатель обязан осуществить осмотр передаваемых товаров в месте их передачи, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.

В соответствии со ст. 515 ГК РФ нсвыборка покупателем (получателем) товаров в установленный договором поставки срок, а при его отсутствии в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности товаров дает поставщику право отказаться от исполнения договора либо потребовать от покупателя оплаты товаров.

Наряду с общими обязанностями ГК РФ устанавливает для покупателя дополнительные обязанности по принятию и ответственному хранению товара. Так, в соответствии со ст. 513 ГК РФ покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки. Принятые покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок, определенный законом, иными правовыми актами, договором поставки или обычаями делового оборота, в этот же срок должны быть проверены количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации покупатель (получатель) обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

Статья 514 ГК РФ устанавливает обязанность покупателя (получателя) по ответственному хранению товара, от которого он имеет право отказаться — «когда покупатель (получатель) в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором поставки отказывается от переданного поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить поставщика».

Поставщик обязан вывезти товар, принятый покупателем (получателем) на ответственное хранение, или распорядиться им в разумный срок. Если поставщик в этот срок не распорядится товаром, покупатель вправе реализовать товар или возвратить его поставщику. Необходимые расходы, понесенные покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, реализацией товара или его возвратом продавцу, подлежат возмещению поставщиком. При этом вырученное от реализации товара передается поставщику за вычетом причитающегося покупателю.

Форма договора поставки

ГК РФ не содержит специальных указаний относительно формы рассматриваемого договора, поэтому для ее определения необходимо руководствоваться общими правилами о форме гражданско-правовых сделок (гл. 9 ГК РФ). Так, в соответствии со ст. 161 ГК РФ форма договора поставки должна быть преимущественно письменной. Однако если его сторонами выступают граждане-предприниматели, а сумма сделки не превышает 10 минимальных размеров оплаты труда, договор может быть совершен и в устной форме.

Заключение, изменение и расторжение договора. Порядок заключения договора поставки регламентируется общими положениями ГК РФ для договоров, заключаемых по свободному усмотрению сторон. Согласно последним выбор контрагента, определение условий договора осуществляются сторонами самостоятельно либо путем проведения торгов.

Вместе с тем существует ряд особенностей, определяющих отношения сторон в период, предшествовавший заключению договора, в случае, когда при заключении договора между сторонами возникли разногласия по отдельным его условиям. В соответствии со ст. 507 ГК РФ их смысл сводится к тому, что сторона, проявившая инициативу в заключении договора (оферент) и получившая от потенциального контрагента предложение о согласовании условий, предложенных в оферте, обязана установить определенность в отношениях сторон.

В течение 30 дней со дня получения встречного предложения (встречной оферты), если иной срок не установлен законом или же соглашением сторон, первоначальный оферент должен принять меры по согласованию соответствующих условий договора (урегулированию разногласий) либо письменно уведомить другую сторону об отказе от его заключения. Если же первоначальный оферент в указанный срок не принял мер по согласованию условий договора и не уведомил контрагента об отказе от договора и тем самым лицу, которому адресована оферта, причинил убытки, вызванные уклонением от согласования условий договора, то убытки подлежат возмещению.

Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (п. 1 ст. 523 ГК РФ). При этом нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:

• поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
• неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
• Нарушение договора поставки покупателем предполагается
• существенным в случаях:
• неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;
• неоднократной невыборки товаров.

Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

Возможно вам нужен образец документа принадлежащий разделу «Договор поставки» с темой «Образец: договор о взаимной поставке продукции и товаров» , Вы можете посмотреть этот шаблон.

ДОГОВОР Nо. ______ о взаимной поставке продукции и товаров г. _____________ "___"_________ 20___ г. ___________________________________________________, именуем__ в (наименование предприятия, организации) дальнейшем "Поставщик", в лице _____________________________________, (должность, фамилия, и.о.) действующего на основании _________________________, с одной стороны, (Устава, положения) и _____________________________________________________, именуем__ в (наименование предприятия, организации) дальнейшем "Покупатель", в лице ____________________________________, (должность, фамилия, и.о.) действующего на основании _______________________, с другой стороны, (Устава, положения) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Поставщик обязуется отгрузить в 20___ г. ____________________ _______________________________________________, а Покупатель принять (наименование продукции (товара)) и оплатить в установленном порядке, а также отгрузить Поставщику ____ ____________________________________________________________________. (наименование продукции (товара)) 2. Настоящий договор является основным документом, определяющим права и обязанности сторон по договору. За нарушение договорных обязательств устанавливается квартальная (месячная) имущественная ответственность. 3. Сумма договора ориентировочно устанавливается _______________ _______________ руб. Стоимость продукции производственно-технического назначения - ______________________________ руб.; товаров народного потребления - ___________________________________ руб. Минимальная норма отгрузки ____________________________________. 4. Основанием для заключения договора является принятие безлимитных заказов (если иное не предусмотрено действующим законодательством). 5. В целях своевременного формирования плана производства, его материального и транспортного обеспечения заказ на поставку продукции (товаров) должен быть представлен не позднее 1 октября года, предшествующего поставке, в 3 экземплярах. В исключительных случаях заказ может быть принят в планируемом к поставке году, но не позднее 60 дней до начала периода поставки. При заключении долгосрочного договора на прямые длительные связи специфицированный заказ представляется ежегодно в те же сроки. 6. Количество, ассортимент, технические характеристики и сроки поставки определяются при согласовании принимаемого к исполнению заказа. 7. Количество подлежащей поставке продукции (товара) должно быть не менее минимальных норм отгрузки, утвержденных в установленном порядке. 8. В случае принятия к исполнению заказа с объемом поставки менее минимальной нормы отгрузки или в соответствии с минимальной, но менее вагонной, или при наличии в заказе разных размеров, производство которых осуществляется не ежемесячно, допускается отгрузка продукции (товара) в сборных вагонах в адрес Покупателя или другого предприятия, находящегося в том же населенном пункте. 9. Количество недопоставленной в планируемом периоде продукции (товаров) переносится на следующий за отчетным месяц. При восполнении недопоставки до 15 числа следующего месяца штрафные санкции Покупателем не применяются. 10. В связи с наличием вагонов разной грузоподъемности и применением различных средств пакетирования допускаются мелкие недогрузы и перегрузы по отдельным позициям заказа, но не более 6 процентов от нормы отгрузки. Мелкие недогрузы не учитываются как недопоставка и на них не начисляются штрафные санкции. 11. Поставщик и Покупатель по соглашению сторон могут изменять ассортимент и сроки поставки. 12. При досрочной отгрузке продукции (товара) по просьбе Покупателя, а также при принятии к исполнению дополнительного или специального заказа Покупатель производит доплату - к стоимости отгруженной продукции (товара). 13. Качество поставляемой продукции (товара) удостоверяется "Сертификатом качества", направляемым вместе со счетом на оплату отгруженной продукции. 14. При обнаружении несоответствия качества продукции (товара) Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для участия в продолжении приемки и составления двухстороннего акта. За поставленную продукцию (товары), не соответствующие по качеству стандартам, техническим условиям или условиям договора, а также некомплектную продукцию (товары), Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере _______% стоимости продукции (товаров) не- надлежащего качества или некомплектных. Вызов представителя для составления акта о недостаче продукции (товара) обязателен. 15. Поставляемая продукция (товары) оплачивается по согласованной цене. 16. Расчеты за поставляемую продукцию (товары) производятся Сторонами через банк в порядке акцепта платежных требований в соответствии с действующими банковскими правилами. 17. За неосновательный отказ от акцепта платежного требования (полностью или частично) Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере ______% суммы, от уплаты которой он отказался. При несвоевременной оплате поставленной продукции (товаров) Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере ______% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 18. За просрочку возврата тары Покупатель несет ответственность в соответствии с пунктом 68 Положения о поставках продукции производственно-технического назначения, если стороны не установят другую ответственность. При отгрузке продукции (товаров) в адрес снабженческих организаций штраф за задержку возврата тары предъявляется Покупателю; при этом в случае переотправки продукции (товара) возврат тары может производится ее получателями, но обязательно со ссылкой на номер сертификата, направленного Поставщиком Покупателю. 20. Покупатель отгружает Поставщику ____________________________ (наименование продукции ______________ в ______ дневный срок с момента получения продукции (товара)) Поставка осуществляется согласно спецификации, прилагаемой к договору. В случае неотгрузки Покупателем Поставщику продукции (товара) в ________ дневный срок он обязан уплатить Поставщику неустойку в размере ______ процентов не поставленных в срок изделий. 20. Взаимоотношения и ответственность сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются в соответствии Положениеми о поставках продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, а также действующим законодательством. 21. Срок действия договора устанавливается с ________________ по ______________________. 22. Юридические адреса и реквизиты сторон: Поставщик: _____________________________________________________ Ж.-д. код ________________________________ код ОКПО _________________ Платежные реквизиты: расчетный счет Nо. _____________________ в __________________________ Отгрузочные реквизиты: для вагонов _________________________________________________________ для мелких отправок и контейнеров ___________________________________ код станции _________________________________________________________ Телетайп: ___________________________________________________________ Телефон: ____________________________________________________________ Покупатель: ____________________________________________________ Адрес: ______________________________________________________________ Код ОКПО _______________________ ж.-д. код __________________________ Платежные реквизиты: расчетный счет: Nо. ____________________ в __________________________ Отгрузочные реквизиты: ______________________________________________ Телетайп: ___________________________________________________________ Телефон: ____________________________________________________________ Поставщик: Покупатель: ____________________ _____________________ М.П. М.П.

Внимание! Примите к сведенью, что данный шаблон документа носит ознакомительный характер и может не отвечать современным требованиям. Используйте этот документ как основу для составления собственного.

продукции и товаров в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется отгрузить в году , а Покупатель принять и оплатить в установленном порядке, а также отгрузить Поставщику .
2. Настоящий договор является основным документом, определяющим права и обязанности сторон по договору. За нарушение договорных обязательств устанавливается квартальная (месячная) имущественная ответственность.
3. Сумма договора ориентировочно устанавливается рублей. Стоимость продукции производственно-технического назначения - рублей; товаров народного потребления - рублей. Минимальная норма отгрузки .
4. Основанием для заключения договора является принятие безлимитных заказов (если иное не предусмотрено действующим законодательством).
5. В целях своевременного формирования плана производства, его материального и транспортного обеспечения заказ на поставку продукции (товаров) должен быть представлен не позднее года, предшествующего поставке, в экземплярах. В исключительных случаях заказ может быть принят в планируемом к поставке году, но не позднее дней до начала периода поставки. При заключении долгосрочного договора на прямые длительные связи специфицированный заказ представляется ежегодно в те же сроки.
6. Количество, ассортимент, технические характеристики и сроки поставки определяются при согласовании принимаемого к исполнению заказа.
7. Количество подлежащей поставке продукции (товара) должно быть не менее минимальных норм отгрузки, утвержденных в установленном порядке.
8. В случае принятия к исполнению заказа с объемом поставки менее минимальной нормы отгрузки или в соответствии с минимальной, но менее вагонной, или при наличии в заказе разных размеров, производство которых осуществляется не ежемесячно, допускается отгрузка продукции (товара) в сборных вагонах в адрес Покупателя или другого предприятия, находящегося в том же населенном пункте.
9. Количество недопоставленной в планируемом периоде продукции (товаров) переносится на следующий за отчетным месяц. При восполнении недопоставки до числа следующего месяца штрафные санкции Покупателем не применяются.
10. В связи с наличием вагонов разной грузоподъемности и применением различных средств пакетирования допускаются мелкие недогрузы и перегрузы по отдельным позициям заказа, но не более % от нормы отгрузки. Мелкие недогрузы не учитываются как недопоставка и на них не начисляются штрафные санкции.
11. Поставщик и Покупатель по соглашению сторон могут изменять ассортимент и сроки поставки.
12. При досрочной отгрузке продукции (товара) по просьбе Покупателя, а также при принятии к исполнению дополнительного или специального заказа Покупатель производит доплату – к стоимости отгруженной продукции (товара).
13. Качество поставляемой продукции (товара) удостоверяется «Сертификатом качества», направляемым вместе со счетом на оплату отгруженной продукции.
14. При обнаружении несоответствия качества продукции (товара) Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для участия в продолжении приемки и составления двухстороннего акта. За поставленную продукцию (товары), не соответствующие по качеству стандартам, техническим условиям или условиям договора, а также некомплектную продукцию (товары), Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере % стоимости продукции (товаров) ненадлежащего качества или некомплектных. Вызов представителя для составления акта о недостаче продукции (товара) обязателен.
15. Поставляемая продукция (товары) оплачивается по согласованной цене.
16. Расчеты за поставляемую продукцию (товары) производятся Сторонами через банк в порядке акцепта платежных требований в соответствии с действующими банковскими правилами.
17. За неосновательный отказ от акцепта платежного требования (полностью или частично) Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере % суммы, от уплаты которой он отказался. При несвоевременной оплате поставленной продукции (товаров) Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере % суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
18. За просрочку возврата тары Покупатель несет ответственность в соответствии с пунктом 68 Положения о поставках продукции производственно-технического назначения, если стороны не установят другую ответственность. При отгрузке продукции (товаров) в адрес снабженческих организаций штраф за задержку возврата тары предъявляется Покупателю; при этом в случае переотправки продукции (товара) возврат тары может производиться ее получателями, но обязательно со ссылкой на номер сертификата, направленного Поставщиком Покупателю.
19. Покупатель отгружает Поставщику в -дневный срок с момента получения продукции Поставка осуществляется согласно спецификации, прилагаемой к договору. В случае неотгрузки Покупателем Поставщику продукции (товара) в -дневный срок он обязан уплатить Поставщику неустойку в размере % не поставленных в срок изделий.
20. Взаимоотношения и ответственность сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются в соответствии Положениеми о поставках продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, а также действующим законодательством.
21. Срок действия договора устанавливается с «»2019 г. по «»2019 г.

← Вернуться